樣品買賣合同匯編15篇
隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，合同的使用頻率呈上升趨勢，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編為大家整理的樣品買賣合同，僅供參考，大家一起來看看吧。
樣品買賣合同1
出賣人(基地)：__________(以下簡稱甲方)簽訂地點：___________
買受人(企業)：__________(以下簡稱乙方)簽訂時間：________年____月____日
甲、乙雙方本著平等自愿，互惠互利的原則，按照常山XX“三聯三增”產銷協作機制建立產銷協作關系，以降低XX生產成本，提高XX品質，有利于企業組織生產，促進XX銷售，經雙方協商，特訂合作協議，具體條款如下：
一、掛聯基地基本情況：
掛聯基地名稱：_______________________________;
座落位置：___________________________________;
總面積：______畝;總株數______株;樹齡________年;
二、掛聯基地應達到的要求：
1、栽培技術標準：甲方嚴格按照農業部門制定的《常山XX“三聯三增”掛聯生產技術規程》組織實施，并接受企業等技術人員的指導，出口基地的則外按照出口基地標準執行。
2、甲方在管理形式上，要逐步達到“五個統一”即：統一質量標準、統一技術指導、統一生產管理、統一供應農資、統一銷售產品，以確保產量和質量規格。
3、如無自然災害等不可抗力原因，________年掛聯基地產量應達到____公斤;二級果以上優質果率達_______%;其中特級果率達_______%.
三、掛聯雙方生產方面的權利與義務：
1、乙方幫助甲方制定全年生產管理與桔園改造計劃，為達到優質豐產示范的目標，根據基地實際情況雙方共同做好如下事項：
�、賹剡M行行基礎設施等方面建設主要有：____________________________________________________________________________________________.
②對基地進行技術改造方面主要有：_____________________________________________________________________________________________.
�、釋嘏渲蒙a工具方面主要有：___________________________________________________________________________________________________.
④其它有關措施：_________________________________________________________________________________________________________________.
2、乙方有權制定自己的企業生產與收購標準，但標準不能低于農業部門所制定的生產技術標準與國家、地方標準，并要求甲方予以實施。
3、乙方指派專人對甲方每年不少于4次的實地技術指導和培訓。
4、乙方積極為甲方提供物質、生產設備、基礎設施建設等方面的.各項服務。
5、甲方要嚴格按照乙方所提出的要求進行生產，如有變化需提前向乙方提出。
6、甲、乙雙方有同等享受上級部門各種優惠政策的補助權利，其補助要求按照縣有關文件執行。
四、掛聯雙方的產品收購：
1、按照常山XX“三聯三增”協作機制，乙方對甲方掛聯基地范圍內達到要求的XXX實行優質優價收購。掛聯基地XX收購數量最少為：______公斤。
2、乙方收購XX的標準及價格：要求果形扁圓或高扁圓，具有本品種固有特征，包澤黃色或淺橙黃色，可溶性固形枷≥10.0.果面光潔，無潰瘍病，基本無影響果面美觀的未愈合的機械傷，特一級果的各種病蟲、機械等危害斑累計不超過果皮總面積的%(建議5%～10%)，二級果危害斑累計不超過果皮總面積的________%.
其中：特級果(φ85∽;95的收購價：_______元公斤;一級果(φ75∽;85的收購價：__________元公斤;二級果(φ65∽;75;φ95∽;1059的收購價：_______元公斤。
甲乙雙方協定的標準、價格：______________________________________________________________________________________________.
3、收購時間：___________________________________________________
交貨地點：___________________________________________________
付款方式：___________________________________________________
4、協議爭議的解決方式：本協議在履行過程中，如在收購質量標準上發生糾紛，由雙方當事人協商解決或向常山XX“三聯三增”質量協調小組提出協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第——種方式解決：
(一)提交_______仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
5、其它事項_______________________________________________________________________________________________________________.
五、違約責任：
1、由于甲方未按照乙方生產要求或農業部門提出的生產要求實施，無其它合理原因，造成果品質量達不到要求的，乙方有權拒收不合格產品并將回收多投入的成本及上級的有關補助。
2、乙方如未能按照合同價收購XXX，則需賠償甲方市場收購價與合同價差價的兩倍，反之亦然。
3、其它_____________________________________________.
六、以上條款必須共同遵守，協議未盡事項，由雙方協商解決。如有一方違約，由違約方賠償損失，本協議壹式六份，甲、乙雙方各執壹份，監證單位、工商局、農業局、所在鄉鎮農辦各執壹份，雙方簽字后生效。
出賣人
出賣人(章)：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
帳號：
XX編碼：
買受人
買受人(章)：
住所：
法定代表人：
癸托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
帳號：
XX編碼：
監證單位意見
樣品買賣合同2
室 內 裝 飾 工 程
施 工 承 包 合 同 書
二零零九年八月
致力于設計行業
打造裝飾品牌
裝飾裝修工程施工合同
發包人（甲方）： 委 托 代 理 人： 電 話： 工 程 設 計 師：
電話：
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家居裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：
第一部分 工程概況
第1條、工程地點：________________________________________________ 第2條、工程內容及做法
�。ㄔ斠姽こ淌┕ろ椖看_認表及報價單）。
第3條、工程承包方式：雙方商定采取以下承包方式：
�。�1）承包人包工、部分包料（詳見報價單），發包人提供部分材料（詳見報價說明）；
�。�2）承包人要求發包人提供的材料數量應符合實際施工的要求，與工程實際使用量的誤差應在+-8％以內。
�。�3）由承包人提供的材料必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質量問題，由承包人承擔責任，且不受工程質量保修期限的限制。
第4條、工程期限_______天；
開工日期_______年_______月_______日； 竣工日期_______年_______月_______日。
：_____________________元,為不含稅報價（詳見裝修工程報價單）。
第二部分 施工圖紙
_______元，由發包人支付（此費用包括/不包括在工程價款內）。
第三部分 發包人義務
第1條、開工前三天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；
第2條、提供施工期間的水源、電源；
第3條、負責協調施工隊與鄰里之間的關系及相關裝修手續（物管等），并承擔相關費用；
第4條、不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續；
第5條、施工期間發包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作；
第6條、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、階段驗收、竣工驗收。
第四部分 承包人義務
第1條、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程；
第2條、嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；
第3條、保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
第五部分 工程變更
第1條、工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期（見裝修工程變更單）。
第六部分 材料的提供
第1條、由發包人提供的材料、設備，發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續。需要保管的，發包人應作好密封標志，并交由現場管理人員保管；
第2條、由承包人提供的材料，承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，并接受發包人檢驗。
第三條，所提供材料保證一年內不掉色。
第七部分 工期延誤
第1條、對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延： （1）工程量變化和設計變更；
�。�2）發包人同意工期順延的其他情況；
�。�3）發包人五金件（不含門鎖、潔具等）安裝；
第2條、因發包人未按約定完成其應負責的`工作而影響工期的，工期順延。 第3條、因承包人責任不能按期開工或中途停工而影響工期的，工期不順延。
第八部分 質量標準
第1條、雙方約定本工程施工質量標準為現行家居裝飾裝修驗收標準。 第2條、施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由發包人指定擁有質量認證資質的有關部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，
認證過程支出的相關費用由承包人承擔；經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔。
第九部分 工程驗收和保修
第1條、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收： （1）__隱蔽工程驗收__； （2）__水電工程完工__；
�。�3）__中期驗收（木作工程完工），并作好工作量統計決算__； （4）ICI漆工程完工 。
承包人應提前兩天通知發包人進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單（見工程驗收單）。
第2條、工程竣工后，承包人應通知發包人驗收，發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收（否則視同工程合格），填寫工程驗收單（見工程驗收單）。在工程款結清后，辦理移交手續（見工程結算單）。
第3條、工程竣工后，承包人負責采購裝飾裝修材料及設備的，發包人可要求承包人提交說明書、保修單和環保說明書。
第4條、在正常使用條件下，本工程保修期為12個月，保修期自住家居裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字后，填寫工程保修單（見工程保修單）。有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏工程，保修期為24個月。
第5條、在正常使用條件下，工程應在一定時期內保證合格的質量標準，不應出現嚴重、大面積和多處質量問題。如在保修期內出現超過2次（處）嚴重質量問題的，承包人除提供保修之外，另須根據實際情況賠償發包人由于此質量問題造成的相關損失，并向發包人支付工程質量違約賠償，金額為發生嚴重質量問題的工程的造價（根據附工程報價單）。
嚴重工程質量問題是指在正常使用條件下： 防水工程出現3處以上滲漏；
暖氣、煤氣、給排水改動工程出現斷裂、漏水、漏氣（材料質量問題除外）；
墻面、吊頂等涂料工程出現0.5M2
以上的涂料表層脫落；
吊頂、吊柜、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現斷裂、脫落（材料質量問題除外）；
墻磚超過5處（塊）以上松動、脫落；
地磚、地板工程出現5處（塊）以上顯著隆起、凹陷、移位，或松動、脫落（材料質量問題除外）； 木工工程出現開裂、脫膠（榫）、松動、變形（材料質量問題除外）。
第十部分 工程款支付方式
第1條、雙方約定按以下方式支付工程款：
第2條、工程中期驗收合格后，承包人應向發包人提出工程結算，并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后2日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單（見工程結算單）并簽字，發包人應在簽字時向承包人結清工程款。每項工程增加項目結算應在每次付款時結清。
第十一部分 違約責任
第1條、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。
第2條、未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。
第3條、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，終止方應提前5天通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
第十二部分 合同爭議的解決方式
第1條、本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可由有關部門調解；協商或調解不成的，依法向人民法院提起訴訟。
第十四部分 幾項具體規定
第1條、因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點。
第2條、施工期間，承包人應盡量確保工程不對鄰里、社區和公眾利益產生影響。承包人應對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預計和有效的管理。由于承包人管理不善，違規操作而造成的一切后果，由承包人負責。
第3條、施工期間，承包人每天的工作時間為：上午_______點_______分至_______點_______分；下午
_______點_______分至_______點_______分。承包人應按時開工、停工，并不在施工現場從事與工程無關的活動。
第十五部分 附則
第1條、本合同經雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。 第2條、本合同一式_______份，雙方各執_______份。
第3條、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。 備注：
�。�1）從竣工驗收之日計算，保修期為壹年。
（2）保修期內由于承包人施工不當造成質量問題，承包人無條件地進行維修，并根據本協議的規定對發包人進行賠償；
�。�3）保修期內如屬發包人使用不當造成裝飾面損壞，或不能正常使用，承包人酌情收費。
�。�4）本保修單在發包人簽字、承包人簽字（蓋章）后生效。
發包人簽字：
承包人簽字（蓋章）：
樣品買賣合同3
賣方：________(下稱甲方)
地址：____________________
電話：____________________
買方：________(下稱乙方)
地址：____________________
電話：____________________
茲為設備買賣，經雙方同意議定條件如下：
第一條 乙方向甲方訂購________設備，于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的設備________件，甲方應于________日內交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方有損害時，乙方可請求賠償。
第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日期應經雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣________元，共人民幣________元，于甲方交貨同時應悉數付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，并催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條 乙方預知屆期不能付款的，可于________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應盡賠償之責。
第六條 甲方所交付設備，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，乙方有損害者，得請求賠償。
第七條 貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。
第八條 合同爭議的.解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商或調解不成的，提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。
第九條 其他約定事項：________
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣人(甲方)(簽章)：____________
買受人(乙方)(簽章)：____________
_________年_________月_________日
簽訂地點：______________________
樣品買賣合同4
上訴人(原審原告)xxxx空調工程有限公司,住所地棗強縣富強北路167號。
法定代表人李xx，董事長兼總經理。
委托代理人湯x，xxxx空調工程有限公司職員。
被上訴人(原審被告)xxx房地產開發有限公司,住所地北京市大興區榆垡鎮今榮街69號。
法定代表人吳xx，董事長。
委托代理人安xx，xxx房地產開發有限公司職員。
上訴人xxxx空調工程有限公司(以下簡稱xx空調公司)因與被上訴人xxx房地產開發有限公司(以下簡稱xxx房地產公司)憑樣品買賣合同糾紛一案，不服北京市豐臺區人民法院(XX)豐民初字第20453號民事判決，向本院提起上訴。本院于XX年12月29日受理后，依法組成由法官周荊擔任審判長，法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭，于XX年1月12日召集雙方當事人進行了詢問。本案現已審理終結。
xx空調公司在一審中起訴稱：XX年9月13日，xx空調公司同xxx房地產公司簽訂1份工礦產品購銷合同，價款為： 21 000元。當時雙方約定：xx空調公司送貨到xxx房地產公司開發建設的位于北京市豐臺區芳古園一區16號樓。xxx房地產公司預付定金30%、安裝調試后付40%、運行3個月后付35%、余款1年付清。xx空調公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務。但是xxx房地產公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令xxx房地產公司給付貨款21 000元和債務利息9525.6元，并承擔訴訟費。
xxx房地產公司在一審中答辯稱：xxx房地產公司先后付給xx空調公司4200元和16 800元，已付清xx空調公司的貨款，xx空調公司也給xxx房地產公司開具了發票。盡管xx空調公司對xxx房地產公司給付貨款16 800元存有異議，xxx房地產公司提供的證據不足以證明16 800元貨款是xx空調公司拿走的。但是，xx空調公司現在起訴要求xxx房地產公司給付貨款 16 800元的訴訟請求已過訴訟時效，請求法院駁回xx空調公司的全部訴訟請求。
一審法院審理查明：XX年9月13日，xx空調公司與xxx房地產公司簽訂了《工礦產品購銷合同》，約定：xxx房地產公司購買xx空調公司的排煙補風機和風機，合計價款21 000元。有效期限：自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗收標準、方法及提出異議的期限：設備到現場后進行安裝，后即試運行(1個月)達到使用要求后方認。第九條結算方式及期限：付定金20%，到現場通過合同第七條標準付40%，運行3月后付35%，余下滿1年付清。合同簽訂后，xxx房地產公司給付xx空調公司4200元。XX年底，xx空調公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務。
一審法院判決認定：xx空調公司、xxx房地產公司在XX年9月13日簽訂的《工業品買賣合同》是xx空調公司、xxx房地產公司自愿協商達成，不違反國家相關的法律規定，應認定為有效。依法成立的合同，對雙方當事人即具有法律約束力，xx空調公司、xxx房地產公司均應依照合同，履行合同規定的義務。xxx房地產公司提出“先后付給xx空調公司4200元和16 800元，已付清xx空調公司的貨款”的答辯意見，對于xxx房地產公司給付xx空調公司4200元，xx空調公司予以認可。對于xxx房地產公司給付xx空調公司16 800元，xx空調公司予以否認，且xxx房地產公司提供的證據不足以證明xxx房地產公司已給付xx空調公司16 800元貨款，對此該院不予采信。關于訴訟時效問題，根據《中華人民共和國民法通則》規定，向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為2年。按照雙方合同約定和xx空調公司供貨時間，xxx房地產公司向xx空調公司付清余款的'最遲時間是XX年4月底。此時，xx空調公司應該知道自己的權益遭到了侵害，而xx空調公司于XX年9月23日方提起訴訟。xx空調公司提出“合同有效期到XX年9月16日，XX年9月23日提起訴訟未超過訴訟時效”的主張，該院不予采納。理由是：合同有效期限實質約定的是xx空調公司供貨的期限，也可以說是在合同有效期限內，雙方可依據該合同維持買賣合同關系。實際上，雙方在合同有效期限內，只存在XX年底xx空調公司向xxx房地產公司提供并安裝價值21 000元風機這1筆買賣，此后雙方就再沒有過依據該合同的買賣關系。而xx空調公司向xxx房地產公司供應的價值21 000元風機在XX年底已安裝完畢。故xxx房地產公司關于xx空調公司的主張已經超過訴訟時效的抗辯理由成立。xx空調公司未提供證據證明其主張存在訴訟時效中斷或重新起算的事由，故其訴訟請求依據不足，該院不予支持。依據《中華人民共和國民法通則》第一百三十五條的規定，判決：駁回xxxx空調工程有限公司的訴訟請求。
xx空調公司不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴。其主要上訴理由是：一、xx空調公司在合同有效期內要求xxx房地產公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯誤理解和適用了2年訴訟時效的規定。三、雙方簽訂的合同是xxx房地產公司提供的，若有不同理解，應從不利于xxx房地產公司方面解釋。xx空調公司請求二審法院撤銷一審判決，依法改判或發回重審。
xxx房地產公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見，但其在本院庭審中口頭答辯稱：一審判決對合同有效期的認定是合理的，認定訴訟時效已過是合理合法的。合同文本是xx空調公司提供的。依據最高人民法院有關訴訟時效制度的解釋，也超過了訴訟時效。
本院經審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。
上述事實，有xx空調公司提供的《工業品買賣合同》及雙方當事人陳述在案佐證。
本院認為，xx空調公司與xxx房地產公司簽訂的《工業品買賣合同》是雙方當事人的真實意思表示，其內容未違反有關法律、行政法規的強制性規定，合法有效，雙方均應依約履行。xxx房地產公司提出其已付清21 000元貨款，但xx空調公司只認可收到4200元，否認收到16 800元，xxx房地產公司未能提供確實充分的證據證明其已付清貨款，故對此主張本院不予采信。依據該合同約定的付款比例及時間，xxx房地產公司最遲的付款時間應在XX年4月，xx空調公司XX年提起要求xxx房地產公司支付貨款的訴訟已超過法律規定的訴訟時效期間。xx空調公司關于其在合同有效期內主張權利，并未超過訴訟時效期間的上訴主張，因合同約定的有效期限實質是xx空調公司供貨的期限，即在合同有效期限內，雙方可依據該合同維持買賣合同關系。該合同約定的有效期限內，雙方只在XX年底發生了1筆xx空調公司向xxx房地產公司提供價值21 000元設備的買賣，且已安裝完畢。故xx空調公司關于其主張未超過訴訟時效的上訴意見不成立，應予駁回。綜上，一審法院判決認定事實清楚，適用法律正確，處理并無不當，應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規定，判決如下： 駁回上訴，維持原判。
一審案件受理費二百八十一元，由xxxx空調工程有限公司負擔(已交納)。
二審案件受理費五百六十三元，由xxxx空調工程有限公司負擔(已交納)。
本判決為終審判決。
樣品買賣合同5
供方(甲方)：__________________需方(乙方)：__________________
通信地址_____________________：通信地址：___________________________
電話：__________________電話：__________________
傳真：__________________傳真：__________________
甲、乙雙方經平等協商，就乙方購買甲方產品，簽訂本合同，內容如下：
一、質量標準：乙方所購甲方產品屬于：定制產品。定制產品質量標準按照雙方約定封樣的產品質量指標執行。
二、交貨時間、地點：甲方應在年月日前將產品送至乙方指定的送貨地。
三、收貨與驗貨：乙方指定的收貨人1姓名身份證號，聯系電話;收貨人2姓名身份證號，聯系電話。乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨并簽發《收貨單》給甲方，作為雙方甲方交貨和雙方結算貨款的.依據。乙方在收貨后日內自行對產品進行質量檢驗，并向甲方提出書面質量異議，逾期無書面質量異議，視為質量合格。如乙方在質量異議期內提出書面質量異議，乙方應對貨物進行封存，甲乙雙方派員按約定的樣品質量標準委托乙方住所在地質監部門進行質檢，按質檢提供報告結論解決。如檢驗質量不合格，乙方有權無條件退貨。
四、付款時間、方式：乙方應在收貨后天內通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉帳的方式付清貨款。
五、違約責任與合同解除：甲方如未按約定的交貨期限和質量交付貨物，每逾期一日，按應交付貨物價款的千分之一向乙方支付違約金;逾期超過天未交付貨物，乙方有權解除本合同，并有權按合同約定追究甲方違約責任。乙方如未按約定的付款期限支付貨款，每逾期一日，按應交付貨款金額的千分之一向甲方支付違約金;逾期超過天未支付貨款，甲方有權解除本合同，并有權按合同約定追究乙方違約責任。
六、爭議解決：甲、乙方如發生爭議糾紛，均應友好協商。如協商不成，可向原告住所地的人民法院訴訟解決。
七、合同生效：本合同一式兩份，雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關憑證上的簽名和代表人，均為法人代表或法人委托人，傳真件與正本一致，同具法律效力。
甲方：_________(公章)乙方：_________(公章)
甲方(代表)：_________乙方(代表)：__________________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
樣品買賣合同6
甲方(買受人)：
住所：
郵編：
聯系電話：
身份證號碼：
乙方(出賣人)：
住所：
郵編：
電話：
甲、乙雙方依據《民法典》及其他有關法律法規的規定，在平等、自愿、協商一致的基礎上，就買賣汽車事宜，訂立本合同。
經雙方協商，乙方售出如下商品車輛給甲方：
汽車品牌及型號規格：
生產國別或生產地：
生產廠名稱：
排氣量：
顏色：
車輛成交單價：元，大寫。（含乙方所在地的交貨價及正式完稅發票）。數量： 臺。其他費用： ，由 方承擔。運費 元，由方承擔。出庫費 元，由方承擔。車輛交付后，如甲方需委托乙方代辦上牌等服務的，雙方應另簽委托書(附件二)，有關費用及付款方式由雙方另行協商。
付款方式甲方一次性付款并按該方式所定時間如期足額將車款支付給乙方。
質量及相關要求：
1、乙方向甲方出售的`車輛，其質量必須符合國家汽車產品標準或行業標準，并符合出廠檢驗標準，符合安全駕駛和說明書載明的基本使用要求。
2、乙方向甲方出售的汽車，必須是經國家有關部門公布、備案的汽車產品目錄上的產品或合法進口的產品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛的汽車。
3、乙方提供汽車辦理牌證的隨車資料，附有中文使用說明書及提供必要的使用維修指引。
4、乙方保證售賣給甲方的車輛，在交給甲方使用前已作必要的檢驗和清潔。
交車時間與地點、交付及驗收方式
1、交車時間：________年____月____日前。
2、提車方式（在□中打“√”選擇）：
□ 甲方自提；
□ 乙方送車上門；
□其他約定： 。
3、交車地點：在乙方的經營場所內，或 。
4、交車時里程表記錄小于（在選取欄打“√”）：
(1)100公里 □，
甲方：
乙方：
日期：
樣品買賣合同7
出賣方（以下簡稱甲方）：買受方（以下簡稱乙方）：身份證號：通訊地址：，聯系電話：
甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方購買甲方肉牛等事宜，訂立本合同。
第一條標的物：
1、產地
2、性別
3、顏色
4、品種的牛頭。
第二條價款：
乙方購買該牛的總價款為人民幣元（人民幣大寫萬元整），本合同簽訂當日交付定金元，剩余款項乙方于________年月____日一次性付清。
第三條質量：
甲方持有獸醫站為該肉牛出具的當年檢疫合格證明文件。
第四條交付：
1、甲方定于________年____月____日前將該肉牛及檢疫合格的證明文件交付給乙方，乙方若不按本合同第二條的約定時間付款，甲方可按乙方遲延付款的天數推遲交付肉牛的時間，若乙方遲延付款達天，甲方可拒絕交付肉牛。乙方須當場檢查肉牛情況及檢疫合格的證明文件，如有異議，須當場提出，若當場未提，把肉牛提走的，視為肉牛合格。
2、肉牛的交付地點為：
3、交付方式：乙方自提。
第五條稅費負擔：
買賣過程中產生的所有稅費均由乙方承擔
第六條費用負擔：
本合同簽訂前與該肉牛有關的債權債務由甲方承擔，與乙方無關。肉牛交付之后的相關費用由乙方承擔。
第七條雙方權利義務：
1、乙方需按照合同約定的.時間按期足額向甲方交納購�？�；
2、甲方需將與牛有關的、檢疫證明文件的原件交給乙方。
第八條違約責任：
1、若乙方單方解除本合同，則甲方不退還定金；
2、若乙方遲延付款達____日，按元日向甲方支付違約金。
3、乙方逾期提牛，按元日向甲方支付肉牛保管費，在此期間的風險由乙方自行承擔。
第九條合同的解除：
1、雙方協商一致；
2、乙方遲延付款達天，甲方可單方解除本合同。
第十條補充條款：
未盡事宜，雙方可友好協商簽訂補充協議，補充協議與正文條款不相一致的，以補充協議為準。
第十一條爭議解決條款：
甲、乙雙方在履行本合同過程中發生爭議，應協商解決。協商不能解決的，由甲方所在地人民法院管轄。
第十二條本合同共三頁，一式份，具有同等效力，甲、乙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方（出賣人）：乙方（買受人）：
______年______月______日______年______月______日
樣品買賣合同8
發包人(甲方)：_____委托代理人：_____電話：_____
工程設計師：_____
電話：_____
依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家居裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：
第一部分：工程概況
第1條、工程地點：___________
第2條、工程內容及做法
(詳見工程施工項目確認表及報價單)。
第3條、工程承包方式：雙方商定采取以下承包方式：
(1)承包人包工、部分：包料(詳見報價單)，發包人提供部分：材料(詳見報價說明);
(2)承包人要求發包人提供的材料數量應符合實際施工的要求，與工程實際使用量的誤差應在+-8%以內。
(3)由承包人提供的材料必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質量問題，由承包人承擔責任，且不受工程質量保修期限的限制。
第4條、工程期限_______天;
開工日期_____________年_____________月_______日;竣工日期_____________年_____________月_______日。
___________元,為不含稅報價(詳見裝修工程報價單)。
第二部分：施工圖紙
_____________元，由發包人支付(此費用包括/不包括在工程價款內)。
第三部分：發包人義務
第1條、開工前三天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;
第2條、提供施工期間的水源、電源;
第3條、負責協調施工隊與鄰里之間的關系及相關裝修手續(物管等)，并承擔相關費用;
第4條、不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;
第5條、施工期間發包人仍需部分：使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;
第6條、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、階段驗收、竣工驗收。
第四部分：承包人義務
第1條、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;
第2條、嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;
第3條、保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
第五部分：工程變更
第1條、工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(見裝修工程變更單)。
第六部分：材料的提供
第1條、由發包人提供的材料、設備，發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續。需要保管的，發包人應作好密封標志，并交由現場管理人員保管;
第2條、由承包人提供的材料，承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，并接受發包人檢驗。
第三條，所提供材料保證_____年內不掉色。
第七部分：工期延誤
第1條、對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延：
(1)工程量變化和設計變更;
(2)發包人同意工期順延的其他情況;
(3)發包人五金件(不含門鎖、潔具等)安裝;
第2條、因發包人未按約定完成其應負責的'工作而影響工期的，工期順延。第3條、因承包人責任不能按期開工或中途停工而影響工期的，工期不順延。
第八部分：質量標準
第1條、雙方約定本工程施工質量標準為現行家居裝飾裝修驗收標準。
第2條、施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由發包人指定擁有質量認證資質的有關部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔。
第九部分：工程驗收和保修
第1條、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：
(1)隱蔽工程驗收;
(2)水電工程完工;
(3)中期驗收(木作工程完工)，并作好工作量統計決算;
(4)ICI漆工程完工。
承包人應提前兩天通知發包人進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見工程驗收單)。
第2條、工程竣工后，承包人應通知發包人驗收，發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收(否則視同工程合格)，填寫工程驗收單(見工程驗收單)。在工程款結清后，辦理移交手續(見工程結算單)。
第3條、工程竣工后，承包人負責采購裝飾裝修材料及設備的，發包人可要求承包人提交說明書、保修單和環保說明書。
第4條、在正常使用條件下，本工程保修期為_____月，保修期自住家居裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字后，填寫工程保修單(見工程保修單)。有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏工程，保修期為______月。
第5條、在正常使用條件下，工程應在一定時期內保證合格的質量標準，不應出現嚴重、大面積和多處質量問題。如在保修期內出現超過2次(處)嚴重質量問題的，承包人除提供保修之外，另須根據實際情況賠償發包人由于此質量問題造成的相關損失，并向發包人支付工程質量違約賠償，金額為發生嚴重質量問題的工程的造價(根據附工程報價單)。
嚴重工程質量問題是指在正常使用條件下：防水工程出現3處以上滲漏;
暖氣、煤氣、給排水改動工程出現斷裂、漏水、漏氣(材料質量問題除外);
墻面、吊頂等涂料工程出現0.5M2以上的涂料表層脫落;
吊頂、吊柜、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現斷裂、脫落(材料質量問題除外);
墻磚超過5處(塊)以上松動、脫落;
地磚、地板工程出現5處(塊)以上顯著隆起、凹陷、移位，或松動、脫落(材料質量問題除外);木工工程出現開裂、脫膠(榫)、松動、變形(材料質量問題除外)。
第十部分：工程款支付方式
第1條、雙方約定按以下方式支付工程款：
第2條、工程中期驗收合格后，承包人應向發包人提出工程結算，并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后2日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單(見工程結算單)并簽字，發包人應在簽字時向承包人結清工程款。每項工程增加項目結算應在每次付款時結清。
第十一部分：違約責任
第1條、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。
第2條、未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。
第3條、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，終止方應提前5天通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
第十二部分：合同爭議的解決方式
第1條、本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，依法向人民法院提起訴訟。
第十三部分：幾項具體規定
第1條、因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點。
第2條、施工期間，承包人應盡量確保工程不對鄰里、社區和公眾利益產生影響。承包人應對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預計和有效的管理。由于承包人管理不善，違規操作而造成的一切后果，由承包人負責。
第3條、施工期間，承包人每天的工作時間為：上午_______點_______分至_______點_______分;下午_______點_______分至_______點_______分。承包人應按時開工、停工，并不在施工現場從事與工程無關的活動。
第十四部分：附則
第1條、本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。
第2條、本合同一式_______份，雙方各執_______份。
第3條、合同附件為本合同的組成部分：，與本合同具有同等法律效力。
備注：
(1)從竣工驗收之日計算，保修期為______年。
(2)保修期內由于承包人施工不當造成質量問題，承包人無條件地進行維修，并根據本協議的規定對發包人進行賠償;
(3)保修期內如屬發包人使用不當造成裝飾面損壞，或不能正常使用，承包人酌情收費。
(4)本保修單在發包人簽字、承包人簽字(蓋章)后生效。
發包人簽字：_____
承包人簽字(蓋章)：_____
日期：_____年_____月_____日
樣品買賣合同9
甲方：_________ 代表人：_________ 地址：_________
乙方：_________ 地址：_________ 代表人：_________
甲乙雙方代表經過友好協商簽訂本合同。
第一條 根據乙方要求，甲方同意按甲方提供的憑規格買賣（詳見附件），提供_________型氣墊船_________艘，每艘_________萬美元。于乙方支付本合同規定的預付款后_________個月內交船。交船技術條件按本合同附件規定。關于本合同各期付款的日期，以簽訂本合同日期算起。
第二條 本合同雙方議定的總金額為_________d、（大寫：_________美元）該金額為_________艘_________型氣墊船的fb價格。即在_________港口的交貨價�？偨痤~中不包括燃料、食品和培訓等費用，但總金額包括下列費用：
1、_________型氣墊船的價格；
2、_________型氣墊船的系泊試驗費，航行試驗費及建造期間至簽署交船證書之前的停泊碼頭費、船塢費和保險費等。
第三條
1、凡與履行本合同有關的發生在甲方境內的稅收、關稅手續費等由甲方負擔。
2、凡與履行本合同有關的所有銀行費用及在甲方國境以外的稅收、關稅、運輸、保險、手續費由乙方負擔。
第四條 為了保證甲方能夠連續進行生產，并履行合同規定的支付進度，乙方同意下列付條款中規定的義務。
1、本合同的總金額以美元現匯支付。本合同的總金額的支付時間和美元金額如下：_________；
2、本合同簽字之日起_________個月內，即不遲于________年____月____日前支付總金額_________％的預付款、、d、_________（大寫：_________美元）；
3、
第一期付款在本合同簽字之日起_________個月內，即不遲于________年____月____日支付總金額_________％的'貨款，計、、d、_________（大寫：_________美元）；
4、
第二期付款在本合同簽字之日起_________個月內，即不遲于________年____月____日支付總金額_________％的貨款，計、、d、_________（大寫：_________美元）；
5、
第三期付款在本合同簽字之日起_________個月內，即不遲于________年____月____日支付總金額_________％的貨款，計、、d、_________（大寫：_________美元）；
6、每期付款乙方在二（2）周前委托乙方銀行開立經甲方銀行通知的以_________為受益人的不可撤銷的信用證，乙方根據甲方即期匯票支付每期貨款。
第五條
1、本合同的_________型氣墊船在建造過程中的檢驗，由甲方檢驗部門負責。甲方將提前1個月通知乙方派代表參加試航驗收。如乙方屆時不能派出代表參加試航，甲方將驗收證件交予乙方，驗收證件對雙方均有效。
2、本合同的_________型氣墊船在完成試航和驗收，以及乙方在履行了合同規定的義務之后，雙方代表即簽署交船證書。證書一式四份，雙方各執兩份，并由甲方申請辦理海關放行手續。此時，abc型氣墊船轉移至乙方，此后所發生的風險和費用由乙方負責。
第六條
1、本合同_________型氣墊船的船體，機電設備在正常運行和維修保養條件下，保證期為十二（12）個月，自_________型氣墊船交船證書簽字之日算起。
2、在保證期內，凡屬制造質量和所用材料而產生的缺陷，甲方負責進行修理，或更換有缺陷部分。
3、甲方對于正常合理磨損和使用不當所造成的損壞，均不負賠償責任。
第七條
1、雙方有義務對本合同保密，未經對方許可，不得將本合同內容泄露給
第三國。乙方保證不向別國轉讓合同規定的產品和資料。
2、凡屬與本合同有關的通知和函電，應采用秘密方式，通過住在本國的_________渠道直接送交本合同有關方面之機構。
第八條
1、在本合同履行期間，雙方對發生的任何意見分歧均應以友好協商的原則解決。
2、本合同用英文書就正本兩份，各執一份。
3、本合同自雙方代表簽字之日起，立即生效。
4、本合同所有附件均為本合同不可分割的組成部分。
甲方代表（簽字）：_________
乙方代表（簽字）：_________ _
_______年____月____日 ________年____月____日 附
樣品買賣合同10
出賣人：_________(以下簡稱甲方)。買受人：_________(以下簡稱乙方)。茲為_________貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：
第一條乙方向甲方訂購_________貨物，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物_________件，甲方應于_________日內交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于_________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。
第三條如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣_________元，共人民幣_________元于甲方，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。第五條
乙方預知屆期不能付款的，可于_________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應付賠償之責。第六條
甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此乙方致受有損害者，更得請求賠償。第七條
貨價如有升降變動的，各不得主張增減，或借故解除合同等情況。第八條合同爭議的.解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。第九條
其他約定事項：_________本合同一式_________份，甲、乙雙方各執_________份為憑。出賣人(甲方)(簽章)：_________
買受人(乙方)(簽章)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點：_________
簽訂地點：_________
樣品買賣合同11
賣方（甲方）： 買方（乙方）： 根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國種子法》及相關法律法規規定，為明確雙方權利義務，經雙方協商一致，達成如下協議：
第一條：數量、價格 數量：自行車總數（含雙人車）總數為 輛。 價格：合計總額為元（大寫： 萬仟佰拾元整）。
第二條： 交貨方式及期限 選擇下列方式執行： 合同簽訂后，甲方于XXX____月____日在某某地點交車（包括現車、車鎖、維修工具） 乙方于_XXX____月____日某地。
第三條 ：付款方式及期限 選擇下列方式執行： 合同簽訂后，乙方支付甲方定金____元；甲方交貨后，乙方于XXX____月____日支付價款，定金抵作價款。乙方付款后，甲方應當開具收款憑證。
第四條 ：違約責任 1.一方遲延交（提）貨或遲延支付價款的，應當每日按照遲延部分價款的.__2__%向對方支付違約金。
第五條： 爭議解決 發生的爭議，由雙方協商解決；也可以請求調解；或選擇以下幾種方式解決：
1．提交仲裁委員會仲裁。
2．依法向人民法院提起訴訟。
第六條： 本合同自雙方簽字之日起生效。未盡事宜，由雙方共同協商簽訂補充協議。本合同一式___兩__份，甲方___一___份，乙方___一___份，具有同等法律效力。
賣方（甲方）__________ __________ 地 址（住址）_______ 聯系電話________________
買方（乙方）______ _____ 地址（住址） ： ______________ 聯系電話____________ 簽訂地點_________________ 簽訂時間________年____月____日
樣品買賣合同12
出賣人（以下簡稱甲方）：
買受人（以下簡稱乙方）：
茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：
第一條乙方向甲方訂購貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物件，甲方應于____日內交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于____日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時可解除合同。
因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。
第三條如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣_____元，共人民幣_____元，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并約定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。甲方因此所受的.損害亦得請求賠償。
第五條乙方預知屆期不能付款的，可于_____日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應負賠償之責。
第六條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。
第七條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。
第八條合同一式___份，甲、乙雙方各執____份為憑。
出賣人（甲方）：
______年_____月____日
買受人（乙方）：
______年_____月____日
樣品買賣合同13
賣方：________(下稱甲方)
地址：____________________
郵編：____________________
電話：____________________
傳真：____________________
電子郵箱：________________
買方：________(下稱乙方)
地址：____________________
郵編：____________________
電話：____________________
傳真：____________________
電子郵箱：________________
茲為設備買賣，經雙方同意議定條件如下：
第一條乙方向甲方訂購________設備，于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的設備________件，甲方應于________日內交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于XXX通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方有損害時，乙方可請求賠償。
第三條如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的`交付，可延緩期日。但其延緩日期應經雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣________元，共人民幣________元，于甲方交貨同時應悉數付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，并催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條乙方預知屆期不能付款的，可于XXX通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應盡賠償之責。
第六條甲方所交付設備，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，乙方有損害者，得請求賠償。
第七條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。
第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商或調解不成的，提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。
第九條其他約定事項：
_____________________________。
第十條本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣人(甲方)(簽章)：_______買受人(乙方)(簽章)：_______
___________年_________月_____日___________年_________月_____日
簽訂地點：_____________________簽訂地點：_____________________
樣品買賣合同14
買方：xxx （下稱甲方） 賣方：xxx__ （下稱乙方）
地址：xxx__ 郵編：_____ 地址：xxx__ 郵編：_____
電話：xxx__ 傳真：_____電話：xxx__ 傳真：_____
電子郵箱：xxx
電子郵箱：xxx
甲乙雙方經充分協商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。
第一條 名稱、品種、規格和質量
1、名稱、品種、規格： xxx__ （應注明產品的牌號或商標）。
2、質量，按下列第（ ）項執行：
�。�1） 按照_______標準執行（須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等）。
�。�2） 按樣本，樣本作為合同的附件（應注明樣本封存及保管方式）。
�。�3） 按雙方商定要求執行，具體為： xxx___（應具體約定產品質量要求）。
第二條 數量和計量單位、計量方法
1、數量：________ 。
2、計量單位和方法：xxx。
3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增（減）量規定及計算方法：xxx__。
第三條 包裝方式和包裝品的處理： _________（應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。）。
第四條 交貨方式：
1、交貨時間：_______。
2、交貨地點：_______。
3、運輸方式：_______（注明由誰負責代辦運輸）。
4、保 險：_______（按情況約定由誰負責投保并具體規定投保金額和投保險種）。
5、與買賣相關的單證的轉移：xxx_。
第五條 驗收：
1、驗收時間：_______。
2、驗收方式： ______（如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例）。
3、驗收如發生爭議，由___檢驗機構按___檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。
第六條 價格與貨款支付：
1、單價：____；總價：_________（明確幣種及大寫）。
2、貨款支付： 貨款的支付時間：xxx__； 貨款的支付方式：xxx__； 運雜費和其它費用的支付時間及方式：xxx。
3、預付貨款：________（根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間）。
第七條 提出異議的時間和方法：
1、甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或 約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物后____日內向乙方提出書面異議；在托收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出 異議或者自收到貨物之日起____日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。
2、甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。
3、乙方在接到甲方書面異議后，應在____日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第八條 甲方違約責任：
1、甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。
2、甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算，向乙方支付違約金；如____日內仍不能提供的，按中途退貨處理。
3、甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的`代為保管、保養的費用。
4、甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期付款的違約金。
5、甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。
6、甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。
7、其它約定：xxx___。
第九條 乙方的違約責任：
1、乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。
2、乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價；甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。
3、乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。
4、乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過____日，甲方 有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
5、乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。
6、貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
7、乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款；合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，并承擔逾期交貨責任；甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知后____日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答復的，視為同意乙方發貨。
8、其它：xxx_____。
第十條 不可抗力： 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束后____日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十一條 爭議解決： 凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，均應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會深圳分會，按照申請仲裁時該會實行的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
第十二條 附加條款：
xxx。
xxx。
xxx。
第十三條 其它事項：
1、按本合同規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任后____日內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。
2、約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償 額的計算方法的，損失賠償額應當相當于違約所造成的損失，包括合同履行后可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。
3、本合同自________年____月____日起生效，合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。
4、合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
5、雙方來往函件，按照合同規定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更，應在變更后的____日內書面通知對方，否則，應承擔相應責任。
6、本合同正本一式___份，雙方各執___份；合同副本一式__份，分送______等單位�！ �
甲方：xxx
乙方：xxx
受權代表：（簽字）______
受權代表：（簽字）_______
委托代理人：（簽字）_____
本合同于________年____月____日訂立于____（地點
樣品買賣合同15
憑樣品買賣是買賣合同的一種特殊形式，其特殊性就是表現在當事人是以樣品來確定標的物的品質。所謂憑樣品買賣是指買賣雙方約定樣品，出賣人須按樣品的品質交付標的物。常見的憑樣品買賣的商品小到超市里陳列的食品類、肉類、服裝類，大到一些大型的機械設備等。憑樣品買賣合同糾紛一般是因雙方當事人對出賣人交付的標的物質量是否合格而產生的，所以，此類案件在司法實踐中對樣品的認定尤為重要。
所謂樣品，是指當事人選定的用以決定標的物的品質的貨物。樣品買賣須有樣品的存在，樣品須于訂立合同時作出約定，并且應當保存好樣品以備日后對照，必要時要在公證處封存，并對樣品質量予以說明。所以要求憑樣品買賣的.標的物品質必須與樣品相同，而不是以出賣人交付的貨物符合樣品的品質為生效條件，也不是以出賣人交付的貨物不符合樣品的品質為解除條件。
在司法實踐中如何判斷標的物質量是否符合樣品的認定。
一、一般原則。
此類案件的原告一般是合同的買受人，被告則一般是出賣人。如果雙方當事人就其買賣合同是否屬于樣品買賣而發生爭議時，應當實行“誰主張、誰舉證”的原則，買受人主張為憑樣品買賣的，應當由買受人舉證，出賣人主張為憑樣品買賣的，應當由出賣人舉證。在訴訟中，買賣受人可以申請由人民法院委托有關專門機構進行質量鑒定，鑒定的標準也是以樣品所體現的品質為鑒定標準。
二、雙方當事人所封存的樣品存在隱蔽瑕疵。
所謂隱蔽瑕疵是指當事人已盡其交易上的必要注意，仍然沒有發現的瑕疵�！逗贤ā返谝话倭艞l規定，憑樣品買賣的買受人不知道樣品有隱蔽瑕疵的，即使交付的標的物與樣品相同，出賣人交付的標的物仍然應當符合同種類物的通常標準。也就是說如果樣品雖然存在隱蔽瑕疵，但并沒有因此影響標的物的通常用途，能夠達到同種標的物的通常標準的，出賣人仍然可以按樣品的品質交付標的物，如果出賣人未按樣品的品質要求交付標的物的，而樣品存在的隱蔽瑕疵足以影響標的物的通常用途，法律為保護買受人的利益，仍然要求出賣人負有交付符合同種物的通常標準的標的物義務。
合同在我們日常生活中隨處可見，憑樣品購買商品也逐漸成為一些商家的促銷形式，正是因為憑樣品合同的特殊性，使當事人減少了風險，使銷費者對商品有實質的了解，立法的目的也正是追求將購買者的損失降到最低。
【樣品買賣合同】相關文章：
樣品買賣合同06-12
【熱門】樣品買賣合同03-15
【精】樣品買賣合同03-15
樣品買賣合同【熱門】03-15
【推薦】樣品買賣合同03-15
樣品買賣合同【薦】03-15
正規樣品買賣合同03-13
樣品買賣合同【精】03-13
樣品買賣合同【熱】03-12
設備樣品買賣合同02-15