買賣合同

時間：2023-02-08 08:09:16 買賣合同

關于買賣合同14篇

　　隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，合同出現在我們生活中的次數越來越多，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么制定合同書有什么需要注意的呢？下面是小編收集整理的關于買賣合同，希望對大家有所幫助。

關于買賣合同14篇

　　關于買賣合同篇1

　　定作方（以下稱甲方）：

　　加工方（以下稱乙方）：

　　甲乙雙方經友好協商，就甲方委托乙方加工事宜，于年月日達成如下協議，以茲共同遵守。

　　1.甲方向乙方定作下述定作物，其名稱、規格型號、數量如下：

　　1.1定作物品名或項目名稱：

　　1.2規格型號：

　　1.3定作物的數量：計量單位：

　　2.加工承攬所需要的材料由方提供，材料名稱、型號、數量如下：

　　2.1材料名稱：

　　2.2規格型號

　　2.3數量：

　　3.加工定作物的質量要求、技術標準：

　　3.1由甲方提供加工定作物之圖紙或樣品或加工定作物各項技術性能、指標要求、外形尺寸等各項參數（由雙方會簽，見合同附件），由乙方依照甲方提供的質量標準加工定作物。

　　3.2加工定作物需要封存樣品的，由雙方代表當面封簽，作為驗收依據。

　　4.乙方對質量負責的條件和期限

　　4.1在乙方對加工定作物質量負責期限內發生的任何非人為損壞造成的質量問題，乙方均應予以負責。

　　4.2乙方對加工定作物質量負責的期限為甲方驗收合格后 12個月內。

　　5.加工定作物的包裝

　　5.1加工定作物的包裝由乙方負責并承擔費用。

　　5.2包裝標準和方法：

　　5.3凡屬包裝不善造成加工定作物毀損、品質降低的，應由包裝責任方承擔損害賠償責任。

　　6.合同價款

　　7.交貨期限及方式

　　7.1交貨期限：

　　7.2交貨方式：

　　8.加工定作物的驗收

　　8.1甲方依照甲方提供的圖紙、技術質量標準或雙方封存的樣品在驗收期限內進行檢驗驗收，乙方如有爭議，應在收到甲方驗收報告后 7 天內提請甲方所在地質量監督檢驗機構進行檢驗，檢驗費用由乙方墊付，檢驗結果確定后由責任方承擔。

　　8.2驗收期限：

　　8.3 甲方有對定作物進行階段性驗收的權利，對階段性驗收不合格的，甲方書面通知乙方在一定時期內予以改善，未見效果的，甲方有權單方解除合同，因此造成的損失由乙方承擔。

　　9.付款期限及方式

　　甲方于定作物驗收合格 15 天內，以轉帳支票方式支付價款。

　　10.違約責任

　　10.1乙方逾期交付加工定作物，包括因定作物不符合質量要求而修理、重作逾期的，每逾期一天，應當向甲方償付相當于逾期

　　交付加工定作物價款5 %的違約金；逾期 7 天未交付定作物的，視為不能交貨，應向甲方償付定作物總價款 20 % 的違約金，并賠償甲方由此造成的.損失；同時，甲方有權解除合同或要求乙方繼續履行。

　　10.2甲方無故中途解除合同的，應賠償乙方因履行本合同所造成的直接損失，損失賠償額以定作物的加工費為限。

　　10.3在任何情況下，乙方都不享有對定作物的留置權；乙方擅自扣留定作物，視為逾期交貨，承擔逾期交貨的違約責任。

　　11.爭議解決方法

　　執行本合同發生爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成，則應向甲方所在地人民法院起訴。

　　12.本合同經雙方代表人簽署并經雙方簽章確認后生效，未盡事宜，國家有關合同的法律有規定的，依其規定，無規定或規定不明確的，由甲乙雙方協商以與本合同相同的程序簽訂補充協議以確定雙方之權利義務，作為本合同的組成部分，與本合同具有同等效力。

　　13.本合同正本一式份，由甲乙雙方各執一份，具同等法律效力。

　　甲方：

　　代表人：

　　年月日

　　乙方：代表人：年月日

　　關于買賣合同篇2

　　【案例分析】張某與李某、吳某于20xx年5月簽訂《拆遷安置房屋買賣合同》，約定李某、吳某自愿將坐落上海市浦東新區某路某弄某號某室拆遷安置房屋轉讓給原告，建筑面積90平方米，價格為100萬元；張某按約通過銀行轉賬支付李某、吳某房款，李某、吳某出具收條并捺印，同時將《上海市征用集體所有土地房屋拆遷補償安置協議》、物業管理費發票、維修基金、有線電視初裝費、燃氣設施安裝費等材料交給原告。同時，雙方簽署房屋交接書，張某入住系爭房屋。后20xx年年底張某聯系辦理房地產權證時，李某、吳某卻稱當初是向張某借款100萬元，拆遷安置房屋買賣合同也是被逼簽的，只是作為擔保，因為房屋尚未辦理房產證，便向他們提供動拆遷協議、電費、燃氣費、水費等各種交費證明原件。而其他被安置的三個人表示拆遷分得多套房屋，該套只是同小區其中一套，又稱拆遷事宜一直系李某、吳某辦理，出售的事情沒有經過他們的同意。現張某主張協助辦理過戶義務，而李某等人起訴張某要求法院確認購房合同無效，返回房屋。

　　【法院判決】法院認為拆遷安置房屋買賣合同依法有效，支持張某訴求，判決協助辦理過戶手續，駁回了李某等人的訴求。

　　【律師分析】拆遷安置房屋買賣時，因為尚未領取房產證，無法及時辦理產權過戶手續，這就為日后糾紛產生留下隱患，而加上房價飛漲，不斷出現賣房人變卦，買房人起訴的情況。對此，上海資深房地產律師楊東表示，本案也是比較典型的拆遷安置房屋買賣糾紛。就本案而言，爭議焦點主要有以下幾點：

　　一、拆遷安置房屋買賣合同是否有效？

　　本案中張某與李某、吳某簽訂的拆遷安置房屋買賣合同系雙方真實意思表示，并不違法法律、行政法規的強制性規定，應當認定為合法有效。認定合同效力應按照《合同法》第五十二條的規定，而上海動遷安置房在取得房地產權證、被允許上市交易之前的3年內不得轉讓、抵押的政策不屬于法律、行政法規的強制性規定。另外，即使未辦理登記手續，但這不影響合同的效力。

　　二、因借款被逼簽訂房屋買賣合同作為擔保是否有效？

　　本案中借款事宜沒有證據證明，且也沒有被脅迫的證據。()對其主張的事實，無法提供證據證明，應承擔不利的'后果。而與之相反張某卻有簽訂拆遷安置房屋買賣合同，支付房款銀行轉賬記錄，又有出具收據，并實際交付占有使用，持有拆遷安置房的原始材料，這一系列的證據形成完整的證據鏈，足以說明拆遷安置房買賣的事實。

　　三、未經其他安置對象同意出售是否有效？

　　如果明知拆遷安置房出售后二年內不提起異議，那么應該視為已經默認同意。況且作為拆遷安置的重大事項，作為家庭成員應該有商有量，應該對自己的切身利益盡心對待義務。其他安置對象長時間的不實地查看，不聞不問，放任不管分得的拆遷安置房屋，另外其他安置對象分得同小區房屋已經實際入住，不可能不關注到系爭房屋已經出售的事情。而直到張某主張過戶義務時，才主張不知情，顯然也不符合常理。由此推斷其是知情且同意出售的。

　　【律師提醒】最后，楊東律師提醒廣大購房者，拆遷安置房比起其他房屋雖然有價格優勢，但買賣過程中存在諸多風險，一天不過戶就是一天的隱患。所以涉及房產買賣系重大財產的處分行為，尤其是動遷房買賣，涉及法律方面的問題及各種限制更多，還是建議委托專業房產律師為提供陪購法律服務。

　　關于買賣合同篇3

　　原告朱海林與被告潘世海于20xx年8月26日協商小貨車的買賣事宜，由朱海林將其自己的一輛欄板躍進NJ1026D小型載貨汽車，車輛行駛證號為瓊D30594，出賣給潘世海。雙方約定，車價為8000元。同日，潘世海向朱海林寫下欠條一張，其欠條載明：“欠購車款捌仟元(￥8000)定于20xx年9月20日前付清。如果不按時付可按車價款壹倍處罰。欠款人：潘世海20xx年8月26日”。潘世海寫下欠條交朱海林后，朱海林便同意潘世海把車開走，至同年9月20日潘世海未按欠條時間向朱海林支付購車款8000元，朱海林也沒有將該車的相關證件交付給潘世海，雙方因此引起糾紛。朱海林于20xx年3月17日向原審人民法院提起訴訟，要求潘世海支付其拖欠的購車款16000元，并承擔車旅費100元。潘世海辯稱，其本人已于20xx年10月12日將4000元支付給朱海林，按雙方的約定，朱海林應辦理好產權轉讓登記手續，而朱海林沒有辦理，因此，雙方的口頭協議沒有生效，要求朱海林退回定金4000元，并請證人張桂銘出庭作證。一審中，潘世海提出反訴，要求朱海林雙倍返還定金8000元，并要求朱海林支付為該車修理所付出的費用2420元。原審法院通知其繳交反訴費，但在法定期間內，潘世海未向原審法院繳交反訴費，原審法院裁定，按潘世海自動撤回反訴處理。一審中，朱海林對證人的證言予以否認。二審另查明，朱海林于20xx年3月間購買該車，總價款為35200元。根據國家經濟貿易委員會、國家計劃委員會、國家貿易部、機械工業部、公安部、國家環境保護局關于發布《汽車報廢標準》的通知，該車使用年限為8年。按使用8年計算，該車每天折舊費為12.05元。

　　原審法院認為，原、被告之間所進行的交易是舊小貨車，根據國務院貿易部發布的《舊機動車交易管理辦法》

　　第三條“舊機動車流通涉及車輛管理、交通安全管理、國有資產管理、社會治安管理、環境保護管理等各個方面，屬特殊商品流通，必須在批準的舊機動車交易中心進行”的規定，原告所賣的舊貨車，必須要在經過批準的舊機動車交易中心方可進行交易，否則應視為交易無效。因此，原告擅自將自己的舊小貨車賣給被告，其行為違反了《機動車交易管理辦法》的規定，故應視為買賣無效。對無效買賣所得的財產，應互相返還。因此，對原告要求被告支付拖欠的購車款16000元和車旅費100元的訴訟請求，本院不予支持。對于被告在20xx年10月12日支付4000元給原告的這一事實，由于被告向法庭提供在場證人張桂銘出庭作證，雖然原告否認，但根據雙方提供證據的證明度，被告有證人出庭作證，因此，被告主張的可信度大于原告否認的可信度。對被告的這一主張，本院應予認定。據此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款、《中華人民共和國合同法》第五十八條和參照貿易部發布的《舊機動車交易管理辦法》第三條的規定，判決如下：

　　一、原告朱海林與被告潘世海的舊車買賣無效;

　　二、被告潘世海于本判決生效之日起7日內返還瓊D30594號小貨車給原告朱海林;原告朱海林于本判決生效之日起7日內返還4000元給被告潘世海;

　　三、駁回原告朱海林的其他訴訟請求。一審宣判后，原告朱海林不服提出上訴。

　　二審審理認為，上訴人朱海林與被上訴人潘世海于20xx年8月26日達成口頭買賣汽車協議，是雙方當事人的真實意思表示，協議內容不違反法律、行政法規的強制性規定，應認定該協議為有效協議。協議約定后，上訴人將車輛交付被上訴人使用，被上訴人未按約定支付車款，其行為屬于違約行為，依法應承擔違約責任。同時，

　　上訴人將該車交付被上訴人，沒有將該車相關的證件交給被上訴人，致使被上訴人不能正常的進行營運，上訴人的行為也應視為違約行為，也應承擔違約責任。鑒于本案中，雙方沒有約定上訴人的違約責任，因此，上訴人的違約責任應視為與被上訴人的'違約責任相等。本案中，雙方均未完全履行協議，上訴人請求被上訴人將該車退回，被上訴人表示同意，故雙方約定的口頭協議可予以解除。由于被上訴人未按協議約定，將車款支付上訴人，也不及時將車退回上訴人，致使該車由被上訴人占用長達一年，因此，被上訴人應支付該車的折舊費給上訴人，其折舊費按每天12.05元計算，上訴人主張支付時間從20xx年8月27日至20xx年4月23日，共計239天，計2880元。上訴人上訴請求被上訴人賠償用車款沒有證據，不予認定。其上訴請求被上訴人賠償精神損失費20xx元，沒有法律依據，也沒有事實根據。原審判決駁回其他訴訟請求正確，應予維持。被上訴人主張20xx年10月12日支付4000元給上訴人，證據不足，不予認定。被上訴人在答辯中，要求上訴人雙倍退還定金8000元，并要求補償購買維修汽車配件費用2420元，由于一審中提出反訴請求，未按規定時間交納反訴費，一審已裁定按其自動撤回反訴處理，被上訴人現主張沒有理由。原審判決根據國務院貿易部頒布的《舊機動車交易管理辦法》的有關規定，認定雙方的舊車買賣合同為無效合同，屬適用法律錯誤。因為《舊機動車交易管理辦法》是屬于部門的規章，并不是行政法規。目前，法律和行政法規并未規定舊機動車交易必須在批準的舊機動車交易中心進行，故不能以此作為判決合同無效的依據，應予糾正。原審判決認定被上訴人已支付4000元購車款，并判決由上訴人返還，其認定事實證據不足，應予以撤銷。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第三項、《中華人民共和國合同法》第九十四條第四項、第九十七條的規定，判決如下：

　　一、維持海南省瓊中黎族苗族自治縣人民法院(20xx)瓊中民初字第65—2號民事判決第三項;

　　二、撤銷海南省瓊中黎族苗族自治縣人民法院(20xx)瓊中民初字第65—2號民事判決第

　　一、二項;

　　三、解除上訴人朱海林與被上訴人潘世海于20xx年8月26日約定的汽車買賣口頭協議;

　　四、限被上訴人潘世海于本判決生效后十天內將瓊D30594牌號欄板小貨車(躍進NJ1026D)退還上訴人朱海林，并支付該車折舊費2880元給上訴人朱海林，逾期交車則每天按12.05元支付該車折舊費。

　　從上述案例看，審理汽車買賣合同糾紛案件，不能以《舊機動車交易管理辦法》作為認定汽車買賣合同無效的依據。因為《舊機動車交易管理辦法》是國務院貿易部于1998年3月9日頒布的

　　關于買賣合同篇4

　　_______________________公司（以下稱買受方）

　　_______________________公司（以下稱出賣方）

　　經友好協商，特此訂立以下條款：

　　第1條定義

　　“驗收手冊”是指由出賣方提供并由雙方確認，供雙方檢驗設備是否符合技術規格和規定資料標準所用的一種文件。

　　“規定資料”是指與本系統相關的、執行本協議所必需的圖紙、數據和其他資料。

　　“缺陷或瑕疵”是指設備（結構或性能）不符合驗收手冊有關規定之處。

　　“現場驗收”是指買受方按照驗收手冊對出賣方安裝的設備所作的最后驗收。

　　“技術規格”是指本協議附表ａ。

　　第2條銷售主體事項

　　出賣方愿意出售，買受方愿意購買下列設備：

　　設備技術要求

　　設備性能必須符合所規定的性能，達到技術規格和規定數據的標準，并提交全部適用的，必要的圖紙、數據和其他技術資料。

　　出賣方應于_______年_______月_______日之前準備且提交給買受方驗收手冊草案副本_______份。由買受方在_______日內審議和批準驗收手冊。

　　本協議正文規定如與附件規定相抵觸，以本協議正文規定為準。驗收手冊若與技術規格或規定資料相悖，則以技術規格和規定資料為準。

　　第3條價格

　　_________________________________________________

　　第4條支付

　　買受方在收到出賣方的發票后，必須按下列期限付給出賣方款項

　　4．1 簽約后支付總價________%的定金；

　　4．2 買受方處交付設備并安裝調試后，支付總價的________%的貨款；

　　4．3 驗收保留款為總價________%的貨款，在設備調試合格后第_______月內支付。

　　第5條交貨與驗收

　　出賣方應在_______年_______月_______日前完成設備的安裝和調試工作；并完成驗收手冊所規定的各項檢測；同時，出賣方須在設備驗收單證上簽字，證明業已完成檢測。驗收單證上應注明雙方認可的，且應由出賣方在雙方議定的期間內校正的仍可能存在的缺陷。

　　現場驗收應在_______年_______月_______日起進行。

　　第6條更改

　　自本合同生效之日起，對本合同正文或附表作任何更改，必須作成書面形式，詳細說明更改對技術規格、價格、性能、設計、驗收日期、已交付或即將交付備件的更換性能以及本合同的其他重大事項的影響，而且應由雙方公司簽字。

　　為修補瑕疵或改善設備，出賣方可適當對技術規格作微小的'更改或校正，只要這種更改不會嚴重影響總買價、功能特性、性能、備件的更換性能。

　　第7條保修

　　出賣方保證不會因設備材料和工藝方面的缺陷，以及設計不完善而導致設備達不到技術規格要求。

　　該設備及部件，從簽署現場驗收合格之日起，如在1年之內出現故障，出賣方負責在收到臺新公司通知7日內進行調換或修理，由此發生的費用均由出賣方承擔。如出賣方不履行上述保修義務，則應承擔買受方由此而引起的一切損失。

　　第8條其它

　　本合同為雙方的完整協議，以前協議雙方或其代理人就本協議適用或涉及的任何事項或事物所作的一切陳述、談判、信函、承諾、協議、協商和合同，無論是書面的還是口頭的，均作廢。

　　賣方：______________________

　　買方：______________________

　　關于買賣合同篇5

　　賣方（以下簡稱甲方）：____________

　　買方（以下簡稱乙方）：____________

　　甲方根據《中華人民共和國城市房地產管理法》及有關規定，已依法通過劃撥方式取得北京市______區（縣）地塊的國有土地使用權，土地面積為______平方米，國有土地使用證件為______。甲方在上述地塊上建設的項目名稱為______，現已竣工，取得房屋所有權證（房屋所有權證______字______號），經北京市房屋土地管理局審核，準予上市銷售，北京市經濟適用住房銷售許可證號為京房內證（經）字第______號。

　　乙方自愿購買甲方的______房屋，甲方愿意出售，甲方出售該房屋時亦同時將該房屋所占用范圍內的劃撥土地使用權轉讓給乙方。雙方經友好協商，就上述房屋的買賣事項，訂立本合。

　　第一條房屋，該房屋狀況詳見附件一。房屋建筑面積為______平方米（包括套內建筑面積______平方米，分攤的共有共用建筑面積______平方米），共有共用部位詳見附件二。土地使用面積為______平方米（含共有共用面積）。上述面積已經房屋土地管理部門測繪。

　　第二條雙方同意上述房屋售價為每建筑平方米人民幣______元，價款合計為人民幣（大寫）______仟______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元整（小寫）______元。乙方預付的定金______元，在乙方支付購房價款時轉為購房價款。

　　第三條乙方同意______年______月______日前將購房價款全部當面交付甲方或匯入甲方指定銀行。甲方指定銀行：_______________________銀行賬號為：_________________________第四條甲方同意在______年______月______日前將房屋交付給乙方。交付時，甲方提交建設工程質量監督部門出具的《北京市建設工程質量合格證書》，并辦妥全部交接手續。交付地點：_____________________。甲方同意按《建設工程質量管理辦法》、《北京市建設工程質量條例》及有關規定，自房屋交付之日起對乙方購置的房屋進行保修。

　　第四條乙方同意其購置的房屋在小區物業管理委員會或業主管理委員會未選定物業管理機構之前由甲方或甲方委托的管理公司負責管理。

　　第五條雙方同意在簽訂本合同后一個月內，持本合同和有關證件共同到北京市______________________房地產交易管理部門辦理房屋買賣過戶手續，申領房地產權屬證件，并按規定交納有關稅費。

　　第六條本合同生效后，除不可抗力外，甲方不按期交付房屋的`，乙方有權向甲方追索違約金。違約金自約定房屋交付之日第2天起至實際交付之日止，每延期一日，甲方按乙方已支付房價款金額的萬分之______（大寫數字）向乙方支付違約金。逾期超過______日（遇法定節假日順延）甲方仍未交付房屋的，乙方有權解除本合同。合同解除自乙方書面通知送達甲方之日起生效。甲方除在合同解除后30日內向乙方雙倍返還定金外，并須將乙方已付的房價款及利息全部退還給乙方，利息按利率計算。

　　第七條本合同生效后，除不可抗力外，乙方不按期付款的，甲方有權向乙方追索違約金。違約金自本合同約定付款之日第2日起至實際付款之日止，每延期一日，乙方按延期交付房價款的萬分之______（大寫數字）向甲方無能為力付延期違約金。逾期超過______日（遇法定節假日順延）乙方仍未付款的，甲方有權解除本合同。合同解除自甲方書面通知送達乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還。

　　第八條本合同由雙方簽字之日起生效，未盡事項，雙方可另簽補充協議。本合同的附件和雙方簽訂的補充協議，為本合同不可分割的組成部分，具有同等的法律效力第十條雙方凡因履行本合同引起的糾紛，應協商解決。協商不成的，雙方同意按以下第______種（大寫）方式解決糾紛。

　　1、提交北京仲裁委員會仲裁。

　　2、任何一方均可向房地產所在地的人民法院提起訴訟。

　　第十一條本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執壹份，副本______份，房地產交易管理部門壹份，______________________________。

　　甲方（簽名或蓋章）_______________乙方（簽名或蓋章）_______________

　　監證機關：_______________

　　代理人（簽名或蓋章）_____________________代理人（簽名或蓋章）______________________

　　簽訂日期：___________年____月____日

　　關于買賣合同篇6

　　甲方：（以下筒稱為甲方）

　　乙方：（以下筒稱為乙方）

　　依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規這之規定，甲乙雙方本著平等自愿，互惠互利的原則，經雙方充分協商，特定立如下買賣合同：

　　一、甲方向乙方提供苗木的名稱、數量、規格和價格見下表：

　　______________________

　　二、供苗時間、地點、方式

　　1、供苗時間、地方：甲方于20xx年月日至月日向乙方提供上述苗木。具體交貨日期由乙方在上述時間段內自行確定，但須提前三天通知甲方。

　　2、苗木交貨地點和方式：甲方負責將苗木運送到乙方指定地點交貨，運輸費用由甲方承擔。

　　3、苗木栽植：本合同所供苗木由甲方負責栽植，苗木栽植后包活三個月。

　　三、苗木質量驗收標準及驗收方法

　　1、驗收標準：甲方向乙方提供的苗木除達到上表中的規格要求外，還應滿足如下質量要求：植株強壯、完整、無病蟲害。

　　2、驗收方法：交貨時，乙方按排專人到交貨地點，按上述質量要求現場驗收苗木質量和數量。甲方將苗木栽植完成后，乙方派專人進行驗收。

　　四、付款方式

　　本合同中苗木單價為苗木的.包干結算價格，包括苗木采購、運輸、栽植人工費用。貨到乙方位于九龍坡區工地經乙方驗收合格后，乙方向甲方支付苗木款的60%，甲方栽植完成后乙方向甲方支付苗木款的35%，三個月包活期滿后乙方向甲方付清支付余下的苗木款。雙方約定，上述款項在甲方辦理付款手續后7個工作日內付清。

　　五、違約責任

　　若乙方在簽署本合同后，中途減少苗木的購買數量，乙方須按減少苗木株數總價格的30%作為違約金賠償給甲方。若乙方不能按合同約定及時支付苗木款，則以未付金額千分之二每天的標準向甲方支付滯納金。若甲方提供的規格或質量達不到合同要求，或是苗木在三個月包活期內出現死亡，甲方應負責更換。若甲方確不能按合同要求向乙方提供苗木，甲方應按涉及苗木總價的30%向乙方支付違約金。

　　六、其他約定

　　1、由于甲方苗木所在地遭遇人力不可抗拒的自然災害（如：瘟疫、戰爭、強震、冰雹、狂風、洪水）造成甲方不能或者不能完全履行合同的情況下，甲方不承擔違約責任。

　　2、本合同未盡事宜由甲乙雙方協商解決，協商不成可向雙方各自所在地仲裁委員會尋求仲裁調節，仲裁調節不成，可向雙方所在地人民法院起訴。

　　3、本合同一式兩份，雙方各持一份，具有同等的法律效用，本合同自雙方簽字之日起效。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　關于買賣合同篇7

　　買方：_________________________

　　賣方：_________________________

　　簽訂日期：_____________________

　　雙方當事人經協商一致，就汽車買賣事宜達成如下協議：

　　一、產品名稱、型號、規格、數量、價格

　　________________________________________________________

　　二、付款方式、期限

　　________________________________________________________

　　三、交貨時間、方式、地點

　　________________________________________________________

　　四、驗收方法

　　________________________________________________________

　　五、其他約定事項

　　1．買方自提車及公路代運，按交貨期款到后發車。

　　2．賣方代運，以賣方委托鐵路起運日為交貨期，貨款及運雜費等發車后向買方辦理托收承付。

　　3．賣方為買方代運和代押運的'汽車，賣方除向買方核收運費和運輸保險費外，每輛另收廠內吊裝費和押運費________元/輛。

　　4．產品質量：按賣方規定的出廠檢驗標準。如發生質量問題，按賣方有關規定實行“三包”。

　　5．單價內不含車輛購置附加費。

　　六、違約責任

　　賣方逾期交貨（鐵路運輸等不可抗拒原因除外）應向買方付違約金________元/輛。買方逾期提貨，按到期合同貨款的________%向賣方付違約金________元/輛，并付________%利息（月息）。合同簽訂后雙方必須全面履行，如需修改或終止，應經雙方協商一致簽具修訂或撤銷的協議書。一方因故要求變更合同，應在交貨期前45天以函（電）向對方協商。本合同未盡事宜，由雙方協商解決，不能達成一致意見時按《合同法》有關規定執行。

　　七、本合同正本一式兩份，買賣雙方各執一份，其余為副本（副本三份）。

　　買方（簽章）：__________________

　　法定代表人：____________________

　　代理人：________________________

　　地址：__________________________

　　郵政編碼：______________________

　　電話：__________________________

　　開戶銀行：______________________

　　賬號：__________________________賣方（簽章）：__________________

　　法定代表人：____________________

　　代理人：________________________

　　地址：__________________________

　　郵政編碼：______________________

　　電話：__________________________

　　開戶銀行：______________________

　　賬號：__________________________

　　關于買賣合同篇8

　　甲方（賣方）：甲方（賣方）

　　乙方（買方）：乙方（買方）

　　身份證號：

　　電話：

　　根據《合同法》和《城市房地產轉讓管理規定》及其他有關法律法規之規定，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上就買賣房屋達成如下條款，以資共同信守。

　　一、買賣房屋基本情況：

　　買賣房屋基本情況： 1、座落： 2、鋼筋混凝土鋼筋混凝土結構，鋼筋混凝土 3、建筑面積： 4、房屋所有權證：房屋內裝修及所有家具家電（洗衣機壹臺、冰箱壹臺、 5、房屋內裝修及所有家具家電（洗衣機壹臺、冰箱壹臺、空調貳部、電視貳臺、沙發壹套、餐桌椅壹套、床叁張、廚房用品整套）貳部、電視貳臺、沙發壹套、餐桌椅壹套、床叁張、廚房用品整套）。椅壹套

　　二、計價方式與價款：

　　計價方式與價款：甲乙雙方約定上述房屋按宗(單元及配套附屬等)計算，轉讓價總價款為**

　　三、付款方式及期限：

　　付款方式及期限：在本合同簽訂當日，雙方辦理房屋所有權證申請交易過戶，同時乙方支付給甲方。

　　四、房屋支付期限：

　　甲方應當在乙方合計付清人民幣：時，將上述房屋按現狀支付人民幣：人民幣給乙方掌管，產權歸乙方所有。

　　五、關于轉讓過戶和稅費負擔的約定：

　　關于轉讓過戶和稅費負擔的約定：雙方約定共同辦理申請房屋所有權證交易過戶；在乙方取得房屋所有權證后 10 日內申請辦理水、電及門牌證過戶手續。關于本房屋交易過戶一切稅費由乙方承擔。用途，總層數 2 m；層，所在層次層；

　　六、甲乙雙方責任：

　　1、甲方保證出賣的房屋沒有產權和財務糾紛。該房屋如不能辦理產權過戶登記或房屋交付后發生該房屋交付前既已存在的權利和財務糾紛，概由甲方承擔全部責任。 2、甲方逾期逾期交房、逾期逾期申請房屋所有權證交易過戶、逾期逾期配合逾期逾期逾期辦理水、電及門牌證過戶手續，自本合同規定的期限的.第二天起至實際履行之日止，甲方應向乙方支付已交付房價款 2%（月利率）的違約金（若超過 15 日，乙方有權終止本合同，視甲方悔約并按本合同第六條第 3 款執行）；乙方逾逾逾期配合交房、逾期逾期申請房屋所有權證交易過戶、逾期逾期辦理期付款或逾期逾期逾期逾期水、電及門牌證過戶手續，自本合同規定的期限的第二天起至實際履行之日止，乙方應向甲方支付逾期應付款 2%（月利率）的違約金（若超過 15 日，甲方有權終止本合同，視乙方悔約并按本合同第六條第 3 款執行）。 3、甲方若中途悔約，應在上述規定時限 10 日內無條件退還已付購房款（不包括定金）且雙倍返還定金給乙方并賠款給乙方人民幣壹拾萬元正；乙方若中途悔約，甲方有權取消定金并賠款給甲方人民幣壹拾萬元正。

　　七、雙方約定的其他事項：

　　雙方約定的其他事項： 1、水電費、物業管理費等在交接房時結清。 2、本合同自雙方簽字之日起生效。本合同一式 2 份，甲方 1 份，乙方 1 份。

　　甲方（簽章）：乙方（簽章）：

　　XX 年 11 月 11 日

　　關于買賣合同篇9

　　甲方：身份證號碼：____

　　乙方：光山縣涌金實業有限公司證件號碼：____

　　甲乙雙方經友好協商，達成以下協議，共同遵照執行：

　　一、甲方自有一輛手續齊全的`20xx款豐田凱美瑞汽車出售給乙方。豐田凱美瑞汽車的車輛識別代號為：____________________________________________；發動機號碼為：____________________________________；注冊日期為：____________年月日；車牌號碼為：________________________。行駛證檔案編號為：____________________________________________。

　　二、乙方自愿購買甲方出售的20xx款豐田凱美瑞汽車；車輛成交價格為人民幣大寫：____________________________。

　　三、隨車證件及配件：（有證件打“√”、無證件打“×”）

　　1、機動車登記證書（）；

　　2、機動車行駛證（）；

　　3、機動車檢驗合格標志（）；

　　4、機動車強制保險（）；

　　5、機動車商業保險（）；

　　6、車輛購置稅完稅證明（）；

　　7、機動車銷售發票（）；

　　8、機動車原配車鑰匙（）；

　　四、接車時間為：（____年____月____日）；乙方接車后，行車過程中一切費用、債權、債務、交通事故均由乙方承擔，

　　共2頁-第1頁

　　與甲方無關。乙方接車前的一切費用、債權、債務、交通事故均由甲方承擔，與乙方無關。

　　五、本次車輛買賣交易屬甲乙雙方自愿，錢、車交付兩清；雙方簽字或按印后即生效，雙方均不得反悔。如有一方反悔，反悔方將賠償未反悔方違約金____________萬元人民幣。

　　六、本合同簽定后，乙方購車款一次支付給甲方，此車輛所有權歸乙方所有。雙方再無任何債權、債務、事故糾紛。

　　七、本協議一式兩份，雙方簽字后生效。甲、乙雙方各執一份。

　　甲方（簽字）：_____

　　乙方（簽字）：_____

　　_____年_____月_____日

　　關于買賣合同篇10

　　出售方：

　　身份證號：

　　購買方：

　　身份證號：

　　第一條：甲方將民和鎮云橋村委會大路吳家村女置用地房屋出售給乙方。

　　第二條：乙方自愿購買商住樓第壹單元第捌樓頂層第壹套。編號為801室(樓層從8米通道算起為第一單元)，車庫不計算樓層。

　　第三條：甲、乙雙方同意乙方所購上述商住樓面積約135平方米，總金額為人民幣貳拾陸萬元整(小寫：260000元)，含水電開戶費，其中包括該房屋現在所用裝飾費用，從20xx年5月3日以后產生裝修費用由乙方負責。

　　第四條：付款方式：簽訂合同時乙方付一次性付清貳拾陸萬元整(小寫：260000元)。

　　第五條：合同期內房屋價格一次性定價，不相應調整。收款以甲方收條為憑證。

　　第六條：乙方按約如數交付房款，未交清房款，甲方有權賣給他人。未交清房款乙方不可強行進房裝修，嚴禁自行改造和破壞房屋的.主體結構進行裝修如有違反造成后果，乙方必須承擔一切責任。

　　第七條：乙方交清房款后，甲方根據云橋村委會、付家、楊家、章家、萬家等村統一到房產部門辦理房屋產權手續，其分證費用由乙方承擔(含房屋銷售不動產稅、契稅和房屋維修基金等)。甲方幫乙方辦理產權證時，乙方必須交納辦產權證的費用付給甲方。產權證面積可誤差2-5平方米。

　　第八條：該房屋頂層墻體裂縫等漏雨現象由乙方自行維修解決、乙方不能找甲方的麻煩。

　　第九條：本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，簽字后生效，并產生法律效力。

　　甲方簽字：

　　乙方簽字：

　　年月日

　　關于買賣合同篇11

　　合同編號：

　　買賣合同

　　（機電設備類）

　　出賣人：

　　買受人：中國石油天然氣股份有限公司長慶油田分公司（）

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規規定，本著平等互利、誠實信用、等價有償的

　　原則，經雙方協商一致，訂立本合同。

　　1標的物（詳細描述）

　　1.1 品名:

　　1.2 規格型號:

　　1.3 產地: 1.4 制造商:

　　2數量及計量單位

　　2.1 數量:

　　2.2 計量單位：

　　2.2 供貨內容：（見附件）。

　　3質量要求和技術標準

　　3.1 質量要求:

　　3.2技術及設計制造標準:

　　3.3有無技術附件：

　　4價款和支付

　　4.1 合同價款（人民幣，含17%增值稅價）:

　　小寫:

　　大寫: 元

　　4.2 合同價款構成

　　4.3 價款支付方式和時間: 5交付

　　5.1 交付方式:

　　5.2 交付時間和內容:

　　5.3 交付地點:

　　5.4 出賣人應提供的單證和資料:

　　6包裝

　　6.1 包裝標準:

　　6.2 包裝物及標識的具體要求:

　　6.3 包裝費用由出賣人承擔,雙方另有約定除外。

　　6.4 包裝不符合標準或約定,造成貨物毀損滅失或其他后果的,由出賣人承擔相應責任。 7運輸

　　7.1 運輸方式:

　　發貨地點:

　　到達地點：

　　收貨人:

　　7.2 運費及相關費用承擔:

　　7.3 出賣人交由承運人運輸的在途貨物，毀損滅失的風險由出賣人承擔。

　　7.4 出賣人按照約定將貨物交運后,買受人變更到達地點或收貨人的，由此產生的費用和風險由買受人承擔。

　　8驗收與安裝調試

　　8.1 驗收

　　8.1.1 驗收標準：

　　8.1.2 買受人應在貨到后日內，確定驗收日期，并提前日通知出賣人，出賣人應委派人員參加驗收。如果出賣人接到買受人通知后未按照通知確定的時間參加驗收，視為已同意買受人單方進行驗收并接受驗收結果。如果買受人逾期未進行驗收，視為已完成驗收。

　　8.1.2 驗收應依據本合同約定的相關要求和標準，如合同未明確約定的，按照合同法的有關規定辦理。驗收結果應經雙方簽字確認。

　　8.1.3 驗收結果與合同約定不符，出賣人應負違約責任，因此造成的一切損失均由出賣人負責。

　　8.2 安裝調試

　　8.2.1 出賣人應在驗收后30日內完成對設備的安裝與調試，達到合同約定的要求和標準，并保證設備正常運轉。買受人在安裝與調試過程中應提供必要的協助和配合。

　　8.2.2 安裝工作完全符合合同要求和標準，并且單機試車成功，雙方代表可在 15日內現場簽署安裝竣工書。但不免除出賣人在安裝調試過程中和質量保證期內所應承擔的責任。

　　8.2.3 設備整機經聯運測試完全符合約定的技術指標, 經雙方代表簽字確認后，即完成了對全部設備的最后驗收。

　　8.3 在安裝調試期間，如果出賣人提供的設備、材料有缺陷或由于出賣人技術人員的指導錯誤或出賣人提供的.技術資料、圖紙、說明書的錯誤造成買受人設備、材料損壞，出賣人應采取必要的補救措施，并賠償買受人的損失。

　　8.4 雙方對驗收與安裝調試過程中因設備技術和質量等方面出現異議，應提交給產品質量和技術監督機構進行鑒定。

　　9質量保證

　　9.1 質量保證期限自完成7.2.3約定事項之日起個月。

　　9.2 質量保證期內，由于出賣人責任導致設備停用時，則質量保證期應按實際停用時間相應順延。

　　9.3出賣人同意將貨款總額的 %即:人民幣元(大寫) 作為質量保證金。質量保證期內，出現質量問題，出賣人不能按買受人的要求無償返修或返修后質量仍不符合約定的，質量保證金將不再返還。

　　9.4 質量保證期滿后，出賣人憑使用單位的驗收意見和產品使用合格證明辦理質量保證金的結算。質量保證金不計利息。

　　9.5 買受人派員或委托第三方監造機電設備,并不替代或解除出賣人對產品質量的責任。

　　10 保密

　　雙方因本合同所知悉的商業秘密承擔保密義務。未經對方同意,不得以任何形式泄露給第三方或使用。

　　11 技術服務及培訓

　　12 合同變更和解除

　　12.1 雙方協商一致，可變更或解除合同。變更或解除合同應采用書面形式。

　　12.2 發生下列情形之一的,一方可以解除合同:

　　12.2.1因不可抗力,致使合同目的不能實現。

　　12.2.2 出賣人未按合同約定期限交貨,經催告后日內仍未交貨;

　　12.2.3貨物質量不符合約定，且出賣人未按買受人要求采取必要補救措施的，買受人有權解除合同。

　　12.2.4 買受人無正當理由拒絕接收貨物的，出賣人有權解除合同。

　　12.3合同變更或解除,不能免除違約方應承擔的違約責任，給對方造成損失的，還應承擔賠償責任。

　　13 違約責任

　　13.1 出賣人未按期交付貨物，每逾期一天，應向買受人支付遲延交付部分貨款金額0.5％的違約金，同時負責賠償給出賣人造成損失。

　　13.2 如發生12.2.3情形, 買受人不予返還出賣人質保，并有權要求出賣人支付元違約金，給買受人造成損失的，出賣人承擔賠償責任。

　　13.3 出賣人保證對所交付貨物不侵犯第三方的權利,否則應承擔由此給買受人造成的一切損失。

　　13.4 出賣人未在約定的期限內完成對設備的安裝調試,應賠償由此給買受人造成的損失。 13.5 一方違反本合同第10條約定,應向對方承擔賠償責任。

　　13.6 發生其它違約情形，違約方應賠償由此給對方造成的損失。如屬雙方過錯，應各自承擔相應責任。

　　14 不可抗力

　　14.1 由于不可抗力，如火災、地震、臺風、洪水等自然災害及其它不可預見、不可避免、不可克服的事件，導致不能完全或部分履行本合同義務，受不可抗力影響的一方或雙方不承擔違約責任，但應在不可抗力發生后48小時內通知對方，并在其后日內向對方提供有效證明文件。

　　14.2 受不可抗力影響的簽約一方或雙方有義務采取措施，將因不可抗力造成的損失降低到最低程度。

　　15 爭議解決方式

　　15.1 因合同發生爭議，雙方應協商解決。

　　15.2 如協商不成，提交西安仲裁委員會仲裁解決。

　　15.3 因關聯交易合同發生爭議，由雙方協商解決，協商不成的，提交雙方上級機關協商解決。

　　16 效力及其他

　　16.1 本合同經雙方法定代表人或其授權代表簽字并加蓋合同專用章(公章)后生效。 16.2 本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議。

　　16.3 合同附件及補充協議是合同組成部分，具有與本合同同等的法律效力。如附件與本文不一致,以本文為準;如補充協議與本文不一致，以補充協議為準。

　　16.4

　　本合同一式份，買受人執份，出賣人執份。

　　買受人：中國石油天然氣股份有限公司長慶油田分公司（蓋章）

　　（）

　　住所：

　　負責人（簽字）：簽字日期：年月日委托代理人（簽字）：

　　聯系電話/傳真：

　　開戶行：

　　帳號：

　　買受人稅號：

　　郵政編碼：

　　出賣人：（蓋章）住所：

　　法定代表（負責）人（簽字）：

　　委托代理人（簽字）：

　　聯系電話/傳真：

　　開戶行：

　　帳號：

　　出賣人稅號：

　　郵政編碼：

　　簽訂地點：簽訂時間：年月簽字日期：年月日

　　關于買賣合同篇12

　　需方：簽訂時間：20140409 供方：簽訂地點：北京一、產品名稱、型號、數量、金額：

　　二、質量要求及技術標準: 1、供方保證所供應產品符合雙方約定或相關國家標準，以高標準為先；供

　　方所供標的物必須滿足需方的質量要求及使用要求。2、產品應附有生產廠家產品質量合格證書，并按實行質量三包。保質期為 1年。3、供方保證其提供的產品在正確安裝、正常使用的情況下，在其使用壽命內具有良好性能。

　　三、驗收標準及提出異議期限：按本合同第二條由需方組織驗收，提出異議期限為30 天。

　　四、本合同所定標的物因驗收不合格或質保期內出現質量問題，供方負責無條件更換或修復，發生的

　　一切費用全部由供方承擔。

　　五、交貨地點：□公司廠區物資供應部 / □ 上海市（□火車站/□汽車站），由需方自行負責提取，

　　或甲方指定地點。

　　六、運輸方式及費用：供方負責將貨物運輸至交貨地點，由供方決定運輸方式，交貨前的.所有的運輸

　　費用以及運輸風險由供方承擔。（可以快遞）

　　七、標的物所有權自需方收到標的物并驗收合格后在驗收單上簽字時轉移；標的物風險隨所有權一并

　　轉移。

　　八、付款方式：產品經需方驗收合格后，需方應在約定時間內通過銀行轉賬或者商業匯票的方法付清

　　費用，供方應向需方開具17%增值稅發票。

　　九、合同生效：合同自雙方簽字并蓋章后生效。使用傳真方式簽訂的，生效期以首先簽字蓋章的一方

　　收到對方簽字蓋章的傳真合同為準。

　　十、合同有效期：合同生效之日起至雙方權利義務履行完畢時止。

　　十一、價格變動因素：雙方遵照合同約定執行的，概不考慮物價變動因素。如供方有遲延交付貨物

　　或其他違約行為的，價格上漲的執行原價，價格下降的執行下降后的價格。如需方有遲延付款或其他違約行為的，價格上漲的執行上漲后的價格，價格下降的執行原價。（此條僅作參考選用）十二、違約責任：□除不可抗力因素外，本合同任何一方有違約行為導致合同不能履行或不能連續履

　　行時，違約方應承擔違約責任，守約方有權解除合同。□除不可抗力因素外，本合同任何一方有違約行為導致合同不能履行時，違約方除承擔違約責任外應賠償守約方合同價金的3 倍作為違約金。

　　十三、爭議解決辦法：雙方平等協商解決。不能達成協議的，向合同簽訂地（需方）所在人民法院

　　起訴。

　　十四、本合同一式2 份，需方執 1 份，供方執 1 份。蓋章生效。

　　甲方：

　　代表簽字：蓋章

　　日期：20xx年 4 月 09 日

　　乙方：代表簽字：蓋章

　　日期：20xx年 4月

　　日

　　關于買賣合同篇13

　　甲方：

　　乙方：

　　鑒于：

　　1、甲方通過集資建設樓房，在吉埠新村返遷地擁有住房一棟。

　　2、甲方愿意把其通過乙方現金方式集資建房取得的房屋第四層左邊一套(面積為壹佰伍拾平方米，包括樓梯間)所有權歸于乙方。

　　3、甲方確定乙方取得的本處集資房第六層右邊一套(601)房產權完全屬于乙方所有。

　　4、自簽訂本合同之日起到房屋產權乙方名下期間，乙方為此房屋的實際產權人，擁有對該房屋的所有權益。

　　為明確雙方的權利和義務，以達上述目的，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上就乙方取得位于吉埠新村(自建房5棟)的房屋產權特簽訂以下合同：

　　第一條

　　集資房的基本情況及產權實際人約定身份證號碼:聯系電話:身份證號碼聯系電話：

　　1、甲方集資房屋坐落于吉埠新村返遷地一梯2戶九層。

　　2、自本合同簽訂之日起，乙方即為上述鑒于第二條約定房屋的實際產權人。

　　3、整棟樓梯間為甲乙雙方共同通道。第二條、集資房交付、產權的辦理與取得(一)房屋交付自本合同簽訂之日起，甲方將該房屋直接交付予乙方。乙方即可行使實際產權人權力對該房屋的所有權益。

　　第二條

　　產權證的辦理和取得

　　1、甲方應在取得該房屋產權證書后，在可以過戶之日起3個月內，將自建房5棟第六層右邊全套(601)壹佰伍拾平方米的房屋產權證、土地使用權證協助乙方過戶至乙方名下(過戶所需費用由乙方給付) 。

　　2、無論出于何種原因，至該房屋權暫時或永久無法辦理至乙方名義下，乙方為實際產權人享有對該房屋的所有權益，甲方不得就此主張任何異議和糾紛。

　　第三條

　　除集資款的費用承擔本合同履行中，甲方除收取本套集資房的房款和報酬_______________________外。

　　不再向乙方收取任何額外的.費用。

　　第四條

　　違約責任甲方：

　　甲方不履行或不完全履行本合同，除應全部退還乙方付給甲方的集資款外，還應向乙方承擔違約當時房屋市場價值數額相等的違約金。第五條、聲明及保證鑒于本合同履行中，若由于甲方原因致生障礙，對乙方權益影響重大，甲方承諾簽署本合同時，對此合同的簽署取得了其家庭甩有成員，共同權人的同意，甲方及其家庭成員保證：放棄所有不利于合同履行的主張和權利。

　　第六條

　　該合同簽訂，代表甲方簽訂人及其家庭所有成員、共同權人的意愿。簽訂后，無論發生任何情況，甲方家庭所有成員、共同權人不能損害乙方的權益。

　　第七條

　　附加條件如果乙方要轉讓，在同等條件下，優先甲方。

　　第八條

　　合同效力

　　1、本合同自雙方簽字之日起生效。

　　2、本合同共3頁，一式兩份，甲、乙雙方各一份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________

　　法定代表人(簽字)：___________法定代表人(簽字)：_______________

　　___________年________月_____日___________年________月_________日

　　關于買賣合同篇14

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　甲、乙雙方經平等協商，就乙方購買甲方產品，簽訂本合同，內容如下：

　　一、質量標準：

　　乙方所購甲方產品屬于：定制產品。定制產品質量標準按照雙方約定封樣的產品質量指標執行。

　　二、交貨時間、地點：

　　甲方應在________年________月________日前將產品送至乙方指定的送貨地。

　　三、收貨與驗貨：

　　乙方指定的：

　　收貨人1姓名____________；身份證號__________________，聯系電話_______________；

　　收貨人2姓名_______________；身份證號_______________，聯系電話_______________。

　　乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨并簽發《收貨單》給甲方，作為雙方甲方交貨和雙方結算貨款的依據。乙方在收貨后_________日內自行對產品進行質量檢驗，并向甲方提出書面質量異議，逾期無書面質量異議，視為質量合格。如乙方在質量異議期內提出書面質量異議，乙方應對貨物進行封存，甲乙雙方派員按約定的樣品質量標準委托乙方住所在地質監部門進行質檢，按質檢提供報告結論解決。如檢驗質量不合格，乙方有權無條件退貨。

　　四、付款時間、方式：

　　乙方應在收貨后天內通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉帳的方式付清貨款。

　　五、違約責任與合同解除：

　　甲方如未按約定的交貨期限和質量交付貨物，每逾期一日，按應交付貨物價款的千分之一向乙方支付違約金；逾期超過______天未交付貨物，乙方有權解除本合同，并有權按合同約定追究甲方違約責任。乙方如未按約定的付款期限支付貨款，每逾期一日，按應交付貨款金額的.千分之一向甲方支付違約金；逾期超過____________天未支付貨款，甲方有權解除本合同，并有權按合同約定追究乙方違約責任。

　　六、爭議解決：

　　甲、乙方如發生爭議糾紛，均應友好協商。如協商不成，可向原告住所地的人民法院訴訟解決。

　　七、合同生效：

　　本合同一式兩份，雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關憑證上的簽名和代表人，均為法人代表或法人委托人，傳真件與正本一致，同具法律效力。

　　甲方：___________________乙方：___________________

　　日期：___________________日期：___________________

【買賣合同】相關文章：