【精品】買賣合同范文6篇
在當今社會，人們對合同愈發重視，越來越多的場景和場合需要用到合同，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編為大家收集的買賣合同6篇，希望能夠幫助到大家。
買賣合同 篇1
賣方：
買方：
根據《中華人民共和國合同法》以及相關的法律、法規，經雙方友好協商，就“ ”號船舶買賣事宜達成如下協議，雙方共同遵守：
一、船舶概況：
船名：
建造國/年月：中國 年 月 日
總長： 船寬： 船深：
滿載吃水： 船旗/船籍港：
參考載貨量： 總噸/凈噸：
貨艙/艙口： 散貨船
主機/功率/臺數：
付機/臺數：
二、船舶價格
本船出售總價為：人民幣制 ( )
三、付款方式：
1、買方在本合同簽訂后的個銀行工作日內，支付賣方人民幣( )作為定金，否則合同自動失效。在買方支付定金合同生效后，如賣方變故無法按約定時間出售該船舶，則賣方違約，賣方應雙倍返還買方定金。考慮到賣方船舶上是否存在銀行抵押，雙方商定，為維護雙方權益，賣方同意解除銀行抵押，保證船舶正常交接予買方。
2、在雙方交船簽訂(船舶實體交接證明)當日內，買方支付船價款計人民幣 ( )，以銀行匯票或電匯方式至賣方指定帳戶，賣方即可辦理船舶交接。買方可以放船離港，余下10%船款賣方要在七個工作日辦理好船舶注銷手續后交付買方，買方付清10%余款，如賣方沒有按時辦理好一切手續，如造成損失由賣方負責。賣方保證在船舶交付時，所有船舶債務結清，沒有任何形式的抵押及海事糾紛，否則買方有權終止本合同，賣方需向買方雙倍返還金。
3、賣方應于船舶交接后、《船舶國籍》、《船舶營運證》的注銷手續及相關過戶手續。并將海事的注銷證明復印和營運證注銷的原件交予買方。若賣方未能在上述約定時間內辦理好各證的注銷手續，則屬賣方違約。賣方須返還買方所支付的全部購船款及相應的利息(利息按買方支付金額的月息2%計算，不足月按天數計算)以及買方為收買該船所發生的相關費用的損失，其中包括買方接船發生的所有費用以及買方派上船員工資、路費等。同時賣方尚需向買方支付相當于船舶總價的30%違約金。
4、購船余款 )買方將在收到賣方《船舶所有權》、《船舶國籍》和《船舶營運證》注銷的證明及原證書的復印件后，一次性支付賣方。
四、船舶檢驗及證書
賣方同意按船檢證書中的航區的要求，保持證書的有效并在滿足適航的狀態下現狀交接船。
五、交船時間和地點：
1、交船日期訂為 年 月 日。
六、交船條件
1、賣方應保持船舶適航、設備良好的狀態下交船。船上通訊和導航等設備的配備應滿足船檢的要求。簽訂本合同前，賣方需向買方提供一份詳細的船舶現有全部物品清單，交船時賣方應按清單上全部物品應交付買方，該份清單應包括所有設備、圖紙、說明書、有效船檢證書及物料、備件、工具。船員私有物品除外。
2、買方按本合同條款支付約定款項。
七、文件、手續
1、交船時，賣方應當向買方提供船舶現有的全部圖紙、技術文件和船級證書。包括在公司留存的技術資料也全部交付買方。
2、賣方在船舶交接后，須向買方出具該船舶無債務、無抵押、無海事糾紛的公司證明。在船舶交接后，須向買方提供收到船款的.《收款收據》。賣方開具的證明若與事實不符，賣方須返還買方所支付的全部購船款及相應的利息(利息按買方支付金額的月息2%計算，不足月按天數計算)以及買方為購買該船所發生的相關費用的損失，其中包括買方接船發生的所有費用以及買方派上船的船員工資、路費等。同時賣方尚需向買方支付相當于船舶總價的30%違約金。
3、船舶交接時，由買賣各方正式授權的代表簽署《船舶實體交接證明》。該證明雙方各持一份。
八、責任、風險劃分
以該船《船舶實體交接證明》簽署之時為界，交船前發生的一切風險、海事責任、債務、債權由賣方承擔，賣方辦理的各種保險終止。交船后發生的一切風險、責任、債權、債務由買方承擔。
九、所有權聲明
“ ”輪，所有權歸屬人為 。
十、合同的簽署和生效
1、本合同經雙方代表簽字后即生效(包括傳真簽署)。未盡事宜雙方可另立補充協議。
2、本合同在執行中如有糾紛，雙方應通過友好協商予以解決。如不能解決，可提請海事法院，通過法律途徑解決。
3、本合同正本一式三份，雙方各執一份，一份留給公司。
4、本合同于 年 月 日簽署于 。
賣方(蓋章)： 買方(蓋章)：
賣方代表： 買方代表：
年 月 日
買賣合同 篇2
賣方(下稱甲方)：
買方(下稱乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》等有關法律、法規規定，甲、乙雙方本著平等、自愿、協商一致的原則，就下列房屋買賣，訂立本合同，共同信守。
第一條甲方所有房屋，座落于武漢市______區________，為______結構，建筑面積____平方米，用地面積____平方米。“房屋所有權證”號為“武房權證____字第 ____號”，“土地使用權證”號為“____字第____號。房屋附屬設施見附件。
第二條經甲、乙雙方協商一致，上述房屋買賣成交價格為人民幣(大寫)____________元。
第三條本合同簽訂之日，乙方應付人民幣(大寫)______________給甲方，余款人民幣(大寫)____________在辦理完轉移過戶手續時付清。具體付款方式由雙方另行約定。
第四條甲方應在收到乙方全部房款________日內，將房屋交付給乙方。甲方保證上述房屋權屬清楚，如甲方有設定抵押、按揭等行為應告知乙方，并自行約定解決。交易房屋如發生產權糾紛或債權債務時，由甲方承擔全部責任。
第五條甲方逾期不交付房屋給乙方，乙方不解除合同的，甲方每逾期一日，按照全部房款的____%向乙方支付違約金;乙方解除合同的，甲方應退還乙方所付房款，并按全部房款的.______%向乙方支付違約金。
第六條乙方逾期不支付全部房款給甲方，視為不履行合同，甲方不解除合同的，由乙方承擔房屋轉移過戶中甲、乙雙方繳納的全部稅費，并按全部房款的____%向甲方支付違約金。
第七條甲、乙雙方在本合同生效之日起三十日內，攜帶“房屋所有權證”種“土地使用權證”到相關部門辦理房地產轉移過戶手續。辦理轉移過戶手續應繳納的有關稅費，按國家、省、市政策規定由甲、乙雙方各自承擔，或由雙方另行約定。
第八條因不可抗力造成違約的，甲、乙雙方友好協商解決。
第九條本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行商議，并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
第十條本合同履行如發生爭議，由甲、乙雙方友好協商解決，協商不成時，可以委托武漢仲裁委員會申請仲裁或向該房屋所在地人民法院起訴。
第十一條本合同自雙方簽字之日起生效。
第十二條本合同一式四份，雙方各持一份，其他二份交由有關部門存欄。
第十三條補充協議、附件：
1 、
2 、
3 、
4 、
5 、
立合同人：
賣方(簽章)：
聯系地址：
身份證號碼：
聯系電話：
代理人(簽章)：
聯系地址：
身份證號碼：
聯系電話：
法定代表人(簽章)：
聯系地址：
身份證號碼：
聯系電話：
買方(簽章)：
聯系地址：
身份證號碼：
聯系電話：
代理人(簽章)：
聯系地址：
身份證號碼：
聯系電話：
代理人(簽章)：
聯系地址：
身份證號碼：
聯系電話：
法定代表人(簽章)：
聯系地址：
身份證號碼：
聯系電話：
簽訂時間： 年 月 日
買賣合同 篇3
甲方：深圳市彩瑞園藝有限公司 （以下簡稱甲方）
乙方：楊澤明（以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》及國家有關法律法規的規定，遵循平等、自愿公平和誠實信用的原則,經雙方協商一致，特簽訂本合同，以便雙方共同遵守執行。
1、 甲方向乙方采購綠化苗木花草一批，規格、數量、單價如下：
2 、合同總價為人民幣1038400.00 元（大寫：人民幣壹佰零叁萬捌仟肆佰元整）；（不含稅價）
3、交貨地點及方式：乙方負責將綠化苗木花草送到甲方指定地點。 4、付款方式：甲方在到貨驗收后即與乙方結算，乙方須提供有效
發票。
5、苗木質量：乙方保證所供苗木達到甲方的質量要求，不符合要求的苗木，甲方立即退貨并不予支付任何款項。
6、違約責任：
（1）、乙方若所供苗木未達到甲方的'質量要求，按所余款項的10%支付違約金。
（2）、甲方若未按時支付苗木款，每日按需付金額的萬分之一支付違約金。
7、爭議解決方式
合作過程中若發生爭議，雙方應友好協商解決，協商不成，可向本合同簽訂地人民法院提起訴訟解決。
8、有效期
本合同經甲乙雙方簽字蓋章后有效，有效期從 20xx年1月1 日至20xx年8月31日。
9、本合同壹式貳份，雙方各執壹份具有同等法律效力，未盡事宜另行簽訂合同或補充合同。
甲方： 乙方： 代表人：代表人： 地址： 地址：
簽訂時間： 簽訂時間：
買賣合同 篇4
買受人(以下簡稱甲方)：________________________
住所：________________________
證照種類：________________________ 號碼：________________________電話：________________________
代理人：________________________身份證號：________________________電話：________________________
出賣人(以下簡稱乙方)：________________________
住所：________________________
證照種類：________________________ 號碼：________________________電話：________________________
代理人：________________________身份證號：________________________電話：________________________
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就買賣(新、舊)機動車事宜，達成如下協議：
第一條 乙方有權出售屬于自己的(新、舊)機動車，(或乙方受________________________委托)，有權出售車牌號碼為：______________________的(新、舊)機動車(見附件一：《授權銷售(新、舊)機動車委托書》)。
第二條 (新、舊)機動車狀況
銷售車輛1：
銷售車輛車牌號碼____________
出廠日期____________
已行駛公里數____________
車輛類型____________
廠牌型號____________
(初次)登記日期____________
顏色____________
發動機號____________
車架號____________
車輛購置附加費憑證編號:____________
養路費繳付憑證編號____________有效期從____________至____________最后一次年檢時間____________
車輛狀況：____________
銷售車輛2：
銷售車輛車牌號碼____________
出廠日期____________
已行駛公里數____________
車輛類型____________
廠牌型號____________
(初次)登記日期____________
顏色____________
發動機號____________
車架號____________
車輛購置附加費憑證編號:____________
養路費繳付憑證編號____________有效期從____________至____________最后一次年檢時間____________
車輛狀況：____________
第三條 價款
(新、舊)機動車價格(不含稅費)：____________
金額大寫：____________
(新、舊)機動車交易中所發生的稅由甲方負責(____________ )、乙方負責(____________ )、雙方各負責一半(____________);所發生的費由甲方負責(____________、乙方負責(____________、雙方各負責一半(____________)。
第四條 付款方式及付款時間
1、付款方式(支票、現金)：____________
2、付款時間：____________
第五條 驗收時間、驗收方式及交接時間、交接手續
1驗收時間：____________
2驗收方式：雙方約定車輛由甲、乙雙方當面驗收，并辦理相關手續。
3交接時間、交接手續：車輛驗收合格后，雙方辦理車輛交接，乙方應在15個工作日內協助甲方辦理完車輛過戶、轉籍手續，并向甲方移交與車輛相關的各種文件和證明(見附件三：《乙方向甲方移交的文件和證明清單》)。
第六條 甲方的權利和義務
1、按合同約定的時間與乙方當面驗收車輛，審驗乙方提供的賣車相關文件和手續：
2持本人(或本單位)有效證件，按規定與乙方共同辦理車輛交易過戶或轉籍手續;
3、車輛交接后在辦理過戶期間，車輛使用中發生的任何問題，由使用者自行負責;
4、不得采取脅迫、欺詐、提供虛假文件或虛假證明等手段進行交易。
第七條 乙方的權利和義務
1、按合同約定負責向甲方提供有關的文件和證明(見附件三：《乙方向甲方移交的文件和證明清單》);
2、如實向甲方陳述車輛的狀況，并保證車輛狀況陳述的真實性，對隱瞞車輛存在的重大質量問題承擔賠償責任。
3、協助甲方辦理車輛過戶、轉籍手續;
4、因乙方原因致使成交車輛在約定期限內不能辦理過戶、轉籍手續的，應接受甲方退車要求，解除合同、全數退還車款，賠償因此給甲方造成的經濟損失，并承擔因此產生的法律責任;
5、因出售車輛所發生的所有權或因乙方擅自轉委托等問題，造成甲方與第三方發生爭議，承擔因此而產生的法律責任和經濟損失。
第八條 變更和解除
雙方協商一致可以變更或解除合同，但單方解除合同或者單方原因致使合同不能履行、給對方造成經濟損失的，應當按實際損失向對方賠償。
第九條 違約責任
任何一方違反本合同約定均屬違約行為，應按照本合同標的物總價款的? %承擔違約金，造成損失的`應賠償對方的一切經濟損失。
第十條 解決合同爭議的方式
合同發生糾紛，可向有關部門申請調解，調解不成時約定采取下列?種方式解決;
1、向____________仲裁委員會申請仲裁;
2、向人民法院起訴;
第十一條 幾項具體約定
1、雙方應遵循國家有關法律、法規、規章的規定和(新、舊)機動車交易市場的規定進行交易，因違反法律、法規或規章給對方造成經濟損失的，應賠償對方的一切損失;雙方共同違法、違規造成損失的，其損失共同承擔;
2、乙方收取甲方全部購車款后，按規定向甲方開具收款憑證;
3、本合同一式三份，甲、乙雙方各持一份，工商行政管理部門留存一份;
4、本合同經簽字(或蓋章)后生效。
合同附件：
1、授權銷售(新、舊)機動車委托書
2、乙方身份證(或單位證明)復印件
3、乙方向甲方移交的文件和證明清單
買受人簽字或蓋章____________出賣人簽字或蓋章____________
簽章地點____________簽章地點____________
簽章時間____________簽章時間____________
買賣合同 篇5
上訴人(原審原告)xxxx空調工程有限公司,住所地棗強縣富強北路167號。
法定代表人李xx，董事長兼總經理。
委托代理人湯x，xxxx空調工程有限公司職員。
被上訴人(原審被告)xxx房地產開發有限公司,住所地北京市大興區榆垡鎮今榮街69號。
法定代表人吳xx，董事長。
委托代理人安xx，xxx房地產開發有限公司職員。
上訴人xxxx空調工程有限公司(以下簡稱xx空調公司)因與被上訴人xxx房地產開發有限公司(以下簡稱xxx房地產公司)憑樣品買賣合同糾紛一案，不服北京市豐臺區人民法院(XX)豐民初字第20453號民事判決，向本院提起上訴。本院于XX年12月29日受理后，依法組成由法官周荊擔任審判長，法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭，于XX年1月12日召集雙方當事人進行了詢問。本案現已審理終結。
xx空調公司在一審中起訴稱：XX年9月13日，xx空調公司同xxx房地產公司簽訂1份工礦產品購銷合同，價款為： 21 000元。當時雙方約定：xx空調公司送貨到xxx房地產公司開發建設的位于北京市豐臺區芳古園一區16號樓。xxx房地產公司預付定金30%、安裝調試后付40%、運行3個月后付35%、余款1年付清。xx空調公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務。但是xxx房地產公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令xxx房地產公司給付貨款21 000元和債務利息9525.6元，并承擔訴訟費。
xxx房地產公司在一審中答辯稱：xxx房地產公司先后付給xx空調公司4200元和16 800元，已付清xx空調公司的貨款，xx空調公司也給xxx房地產公司開具了發票。盡管xx空調公司對xxx房地產公司給付貨款16 800元存有異議，xxx房地產公司提供的證據不足以證明16 800元貨款是xx空調公司拿走的。但是，xx空調公司現在起訴要求xxx房地產公司給付貨款 16 800元的訴訟請求已過訴訟時效，請求法院駁回xx空調公司的全部訴訟請求。
一審法院審理查明：XX年9月13日，xx空調公司與xxx房地產公司簽訂了《工礦產品購銷合同》，約定：xxx房地產公司購買xx空調公司的排煙補風機和風機，合計價款21 000元。有效期限：自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗收標準、方法及提出異議的期限：設備到現場后進行安裝，后即試運行(1個月)達到使用要求后方認。第九條結算方式及期限：付定金20%，到現場通過合同第七條標準付40%，運行3月后付35%，余下滿1年付清。合同簽訂后，xxx房地產公司給付xx空調公司4200元。XX年底，xx空調公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務。
一審法院判決認定：xx空調公司、xxx房地產公司在XX年9月13日簽訂的《工業品買賣合同》是xx空調公司、xxx房地產公司自愿協商達成，不違反國家相關的法律規定，應認定為有效。依法成立的合同，對雙方當事人即具有法律約束力，xx空調公司、xxx房地產公司均應依照合同，履行合同規定的義務。xxx房地產公司提出“先后付給xx空調公司4200元和16 800元，已付清xx空調公司的貨款”的答辯意見，對于xxx房地產公司給付xx空調公司4200元，xx空調公司予以認可。對于xxx房地產公司給付xx空調公司16 800元，xx空調公司予以否認，且xxx房地產公司提供的證據不足以證明xxx房地產公司已給付xx空調公司16 800元貨款，對此該院不予采信。關于訴訟時效問題，根據《中華人民共和國民法通則》規定，向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為2年。按照雙方合同約定和xx空調公司供貨時間，xxx房地產公司向xx空調公司付清余款的最遲時間是XX年4月底。此時，xx空調公司應該知道自己的權益遭到了侵害，而xx空調公司于XX年9月23日方提起訴訟。xx空調公司提出“合同有效期到XX年9月16日，XX年9月23日提起訴訟未超過訴訟時效”的主張，該院不予采納。理由是：合同有效期限實質約定的是xx空調公司供貨的期限，也可以說是在合同有效期限內，雙方可依據該合同維持買賣合同關系。實際上，雙方在合同有效期限內，只存在XX年底xx空調公司向xxx房地產公司提供并安裝價值21 000元風機這1筆買賣，此后雙方就再沒有過依據該合同的'買賣關系。而xx空調公司向xxx房地產公司供應的價值21 000元風機在XX年底已安裝完畢。故xxx房地產公司關于xx空調公司的主張已經超過訴訟時效的抗辯理由成立。xx空調公司未提供證據證明其主張存在訴訟時效中斷或重新起算的事由，故其訴訟請求依據不足，該院不予支持。依據《中華人民共和國民法通則》第一百三十五條的規定，判決：駁回xxxx空調工程有限公司的訴訟請求。
xx空調公司不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴。其主要上訴理由是：一、xx空調公司在合同有效期內要求xxx房地產公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯誤理解和適用了2年訴訟時效的規定。三、雙方簽訂的合同是xxx房地產公司提供的，若有不同理解，應從不利于xxx房地產公司方面解釋。xx空調公司請求二審法院撤銷一審判決，依法改判或發回重審。
xxx房地產公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見，但其在本院庭審中口頭答辯稱：一審判決對合同有效期的認定是合理的，認定訴訟時效已過是合理合法的。合同文本是xx空調公司提供的。依據最高人民法院有關訴訟時效制度的解釋，也超過了訴訟時效。
本院經審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。
上述事實，有xx空調公司提供的《工業品買賣合同》及雙方當事人陳述在案佐證。
本院認為，xx空調公司與xxx房地產公司簽訂的《工業品買賣合同》是雙方當事人的真實意思表示，其內容未違反有關法律、行政法規的強制性規定，合法有效，雙方均應依約履行。xxx房地產公司提出其已付清21 000元貨款，但xx空調公司只認可收到4200元，否認收到16 800元，xxx房地產公司未能提供確實充分的證據證明其已付清貨款，故對此主張本院不予采信。依據該合同約定的付款比例及時間，xxx房地產公司最遲的付款時間應在XX年4月，xx空調公司XX年提起要求xxx房地產公司支付貨款的訴訟已超過法律規定的訴訟時效期間。xx空調公司關于其在合同有效期內主張權利，并未超過訴訟時效期間的上訴主張，因合同約定的有效期限實質是xx空調公司供貨的期限，即在合同有效期限內，雙方可依據該合同維持買賣合同關系。該合同約定的有效期限內，雙方只在XX年底發生了1筆xx空調公司向xxx房地產公司提供價值21 000元設備的買賣，且已安裝完畢。故xx空調公司關于其主張未超過訴訟時效的上訴意見不成立，應予駁回。綜上，一審法院判決認定事實清楚，適用法律正確，處理并無不當，應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規定，判決如下： 駁回上訴，維持原判。
一審案件受理費二百八十一元，由xxxx空調工程有限公司負擔(已交納)。
二審案件受理費五百六十三元，由xxxx空調工程有限公司負擔(已交納)。
本判決為終審判決。
買賣合同 篇6
甲方(需方)：____________________________________
地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
乙方(供方)：____________________________________
地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
第一條 甲方向乙方訂貨總值為人民幣____元。其產品名稱、規格、質量(技術指標)、單價、總價等如表所列
材料名稱及花色
規格(毫米)及型號：200*300*1000、120*250*1000
質量標準或技術指標：國標
計量單位：m
單價(元) ：1950元/m
合計(元) ：
第二條 產品包裝規格及費用________________________________________
第三條 驗收方法_施工現場驗收_____
第四條 貨款及費用等付款及結算辦法_貨到付款
第五條 交貨規定
1.交貨方式：乙方負責運輸_
2.交貨地點：青龍濱河路施工現場
3.交貨日期：20xx年-20xx年3月前
第六條 經濟責任
(一)乙方的責任：
1.產品花色、品種、規格、質量不符本合同規定時，甲方同意利用者，按質論價。不能利用的，乙方應負責保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間，每逾期一日，乙方應按逾期交貨部分貨款總值的15%向甲方償付逾期交貨的違約金。
2.乙方未按本合同規定的產品數量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應照數補交。甲方如不需要，可以退貨。由于退貨所造成的`損失，由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的5%的罰金。
3.產品包裝不符本合同規定時，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應按不符合同規定包裝價值20%的罰金付給甲方。
4.產品交貨時間不符合同規定時，每延期一天，乙方應償付甲方延期交貨部分貨款總值30%的罰金。
(二)甲方的責任：
1.甲方如中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格，應償付變更部分貨款(或包裝價值)總值30%的罰金。
2.甲方如中途退貨，應事先與乙方協商，乙方同意退貨的，應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值15%的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍須按合同規定收貨。
3.甲方未按規定時間和要求向乙方交付技術資料、原材料或包裝物時，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應付給乙方順延交貨產品總值5%的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等，應視同中途退貨處理。
4.屬甲方自提的材料，如甲方未按規定日期提貨，每延期一天，應償付乙方延期提貨部分貨款總額5%的罰金。
5.甲方如未按規定日期向乙方付款，每延期一天，應按延期付款總額5%付給乙方，延期罰金。
6.乙方送貨或代運的產品，如甲方拒絕接貨，甲方應承擔因而造成的損失和運輸費用及罰金。
第七條 產品價格如須調整，必須經雙方協商，并報請物價部門批準后方能變更。在物價主管部門批準前，仍應按合同原訂價格執行。如乙方因價格問題而影響交貨，則每延期交貨一天，乙方應按延期交貨部分總值的15%作為罰金付給甲方。
第八條 甲、乙任何一方如要求全部或部分注銷合同，必須提出充分理由，經雙方協商，并報請上級主管部門備案。提出注銷合同一方須向對方償付注銷合同部分總額____%的補償金。
第九條 如因生產資料、生產設備、生產工藝或市場發生重大變化，乙方須變更產品品種、花色、規格、質量、包裝時，應提前____天與甲方協商。
第十條 本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權拒絕生產或收貨，并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。
第十一條 甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行、部分履行合同的理由。在取得對方主管機關證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承擔違約責任。
第十二條 本合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協商解決，解決不了時，按以下第( )項處理：
(1)申請仲裁機構仲裁;(2)向人民法院起訴。
第十三條 本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤，并按本合同規定將貨款結算以后作廢。
第十四條 本合同在執行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協商，另訂附則附于本合同之內，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。
第十五條 本合同共一式 份，由甲、乙雙方各執正本一份、副本 份，報雙方主管部門各一份。 第十六條 本合同有效期自20xx年4月6日起至20xx年3月6日止。
訂立合同人：
甲方：____________________ (蓋章) 乙方：____________________ (蓋章)
經辦人：____________ 經辦人：____________
負責人：____________ 負責人：____________
電 話：____________ 電 話：____________
開戶銀行帳號：____________ 開戶銀行帳號：____________
20xx年4月6日 20xx年4月6日
【買賣合同】相關文章：
車庫買賣合同-買賣合同07-25
買賣合同 買賣合同內容06-09
買賣合同買賣合同集合04-03
實用的買賣合同買賣合同03-07
關于買賣合同 買賣合同05-30
買賣合同模板買賣合同簽訂模板03-15
學校買賣合同校服買賣合同12-06
機械買賣合同_機械買賣合同格式01-16
有關買賣合同模板 買賣合同的寫法模板04-07
房屋買賣合同個人房屋買賣合同11-18