貼牌加工承攬合作合同
隨著法律觀念的深入人心，合同出現在我們生活中的次數越來越多，合同協調著人與人，人與事之間的關系。那么問題來了，到底應如何擬定合同呢？下面是小編整理的貼牌加工承攬合作合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
定作方（甲方）：____________
法定代表人：____________
住所：____________
聯系電話：_________
承攬方（乙方）：____________
法定代表人：____________
住所：____________
聯系電話：_________
定作方委托承攬方加工，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、合同組成及內容
1.1本合同規范由定作方委托承攬方承攬加工后，將全數加工制成品交付定作方之一切相關法律行為。
1.2原物料、包材、加工制成品之具體品種數量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法，按經承攬方確認之定作方采購單、發票或其它書面約定所列，并作為本合同附件；本合同未盡事宜經雙方協商需補充的條款可另附協議書，亦視為合同附件。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，合同附件及其組成部分與本合同具有同等效力。
二、加工成品
2.1定作方和承攬方一致同意，只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來的可批量生產的產品，可批量生產之外的產品，雙方另行協商。
三、加工成品質量要求
3.1按照雙方認定的樣品質量標準為檢驗合格的標準，經檢驗，定作方有權拒收任何低于該樣品質量標準的產品。
3.2承攬方需為每單件產品提供產品合格證。如果國家或者行業標準有另行規定，以相應的標準為準，承攬方應提供完整的成品以及相關的資料文件。
四、訂單確認
4.1定作方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。
4.2承攬方收到定作方訂單后在____個工作日內確認交貨期及交貨數量。在正常情況____天內交貨。大宗訂單（指單品訂購數量_____套以上），特殊產品（指非承攬方正常產品，正常產品指定作方對承攬方原有產品沒有改動的情況下）及新產品，雙方另行協商交貨期。
4.3定作方指定訂貨負責人，訂單必須由該負責人簽字或蓋有定作方公司公章才生效，否則承攬方不認可該訂單的有效性。
4.4定作方傳真給承攬方訂單并經確認后，與本合同具有同等的法律效力。
五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求
5.1定作方所委托承攬方加工的產品訂單經雙方確認日____天內，定作方首付該訂單總額的__%給承攬方作為預付款，余____%在定作方驗收貨物后天內付清給承攬方。
5.2產品包裝要求：采用承攬方的中性包裝，并加印定作方的公司名稱、產品名稱、型號、聯系方式等，具體的包裝，以具體的訂單要求為準。
六、原材料的提供辦法及規格、數量、質量
6.1用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
6.2用承攬方原材料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重做、修理、減少價款或退貨。
七、技術資料、圖紙提供辦法
7.1承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
7.2定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
7.3若由承攬方提供圖紙和技術資料進行生產，圖紙和技術資料發生變更的，承攬方應及時通知定作方，定作方認可后方可按照訂單生產。
八、價款
8.1按照具體的訂貨單進行價款結算。
九、驗收標準和方法
9.1按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
9.2承攬方需提供每款新產品的檢測報告，以及國家和行業強制要求的報告。
9.3每批產品，定作方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收，如有不符合樣品的產品，定作方通知承攬方，承攬方應在雙方約定時間內退換符合樣品標準的產品。
9.4定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
9.5當事人雙方對委托的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
十、交貨的時間和地點
10.1交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。
10.2交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
十一、包裝、運輸及費用
11.1發貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固，并保障運輸過程安全。
11.2發貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發運，力求裝足容量或噸位，以節約費用。
11.3承攬方對定作方供料及定作方對承攬方運送加工制成品之運輸及保險費，由承攬方負擔。
十二、加工貿易手冊、原物料進口及成品出口報關（若有）
12.1加工貿易手冊由定作方按海關法及相關法律規定填報，但因承攬方向定作方提供資料性文件與實際進口料件不符（包括但不限于重量、品名規格、數量、原產地等），導致定作方在料件進口報關或加工制成品出口報關時產生一切支出費用損失，由承攬方全數承擔。
十三、保密條款
13.1承攬方不得將定作方或印有定作方商標或標識的產品置于承攬方工廠展示給除定作方以外的任何第三方。
13.2承攬方未經定作方書面同意，不得將定作方產品或印有定作方商標或標識的產品印刷于承攬方自身或與承攬方有關的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。
13.3未經定作方事先書面同意，承攬方不得將定作方產品或印有定作方商標或標識的產品在展銷會、展覽會上展覽或展示。
13.4定作方不得將承攬方所報產品價格泄漏給任何第三方。
13.5承攬方同意對所有定作方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴格保密，所有的（包括但不限于）數據、制圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產品、價格和其他信息。即使定作方對承攬方有責任，仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。
13.6承攬方同意根據國家規定的技術采用技術措施保護存在計算機中的數據，以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數據。
13.7雙方同意定作方提供的包括工業秘密和技術秘密的文件均在上述義務的范圍內。
13.8承攬方同意在定作方要求返還上述的樣品和文件時，承攬方立即返還。即使定作方在這期間與承攬方有關系，但承攬方也無權保留。當根據承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復制品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定作方。
13.9上述所有的（包括但不限于）數據、制圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產品和其他信息，承攬方未經定作方同意不得自己使用或者給第三方使用，或者在為第三方加工產品時使用。
13.10承攬方應當非常小心地對待專門為生產所發送的樣品，同時不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當執行訂單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學記錄等。無論如何，將上述物品轉給任何第三方都是被禁止的。執行完訂單后，上述樣品應無需要求立即返還給定作方。
13.11承攬方和其合法繼承者（如果有），同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時，不將此用于任何第三方或其本身的市場生產制造。
13.12在生產訂單的過程中定作方和承攬方共同研發的結果和其技術秘密應為定作方的無限制的財產，未經允許，承攬方不得使用。
13.13定作方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產有關的所有員工遵守上述的合同條款。
13.14定作方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。
十四、違約責任
14.1未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
14.2交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
14.3未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
14.4逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約____元（大寫：________）；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的‰償付違約金。
14.5未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
14.6不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%____%____%）或酬金總額的__%____%～%）的違約金。
14.7異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
14.8實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
14.9由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
14.10未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
14.11擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重做或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
14.12承攬方違反上述保密義務的，應當賠償定作方的所有損失，并加付合同標的額的__%的違約金。
十五、不可抗力
15.1在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使本合同不能履行時，可免予承擔違約責任。
十六、合同解除
16.1本合同簽訂后，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因，確實無法履行合同，經雙方協商同意后，可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發生起_____小時內通知對方，辦理變更或解除合同的手續。
16.2如承攬方在規定交貨期遲延的____日內仍然無法交付貨物，定作方有權解除合同，承攬方所收定作方款項應如數退還，如____日內不能退還，承攬方還應在確定還款之日起，每日按未還____%的標準向定作方加付遲延付款違約金。
十七、糾紛的處理
17.1對本合同發生的糾紛，雙方應協商解決，協商不成，按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關規定，提交_______方所在地的人民法院解決。
本合同自__年______月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一____份，提交（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。
定作方（簽章）：_____承攬方（簽章）：____________
法定代表人：____________法定代表人：____________
委托代理人：_______委托代理人：____________
______年______月______日______年______月______日
【貼牌加工承攬合作合同】相關文章：
貼牌加工承攬合作合同01-12
廣告牌加工承攬合同10-05
廣告牌加工承攬合同范本09-08
貼牌生產合同09-06
加工承攬合同07-18
加工承攬合同07-21
承攬加工合同11-23
加工承攬合同07-15
承攬加工合同09-10