承攬加工合同（匯編2篇）
隨著法律觀念的日漸普及，合同的地位越來越不容忽視，它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么常見的合同書是什么樣的呢？下面是小編精心整理的承攬加工合同 ，僅供參考，大家一起來看看吧。
承攬加工合同 1
訂立合同雙方：
承攬方：________縣木具廠以下簡稱甲方
定作方：________縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做。
三，為了保證木制品的質(zhì)量，必須嚴(yán)格掌握木材的干燥程度，并確保榫縫和肩角結(jié)構(gòu)緊密牢固、表面平整光滑，同時避免木材出現(xiàn)變形、翹曲、撥縫或松榫等問題。對于塑料面，要求表面平直整齊，四周不得有翹起或脫膠現(xiàn)象。在安裝玻璃時，應(yīng)按照圖紙標(biāo)示位置，確保方正、平直，便于安裝。
四，根據(jù)甲方要求和圖紙，乙方制作了規(guī)格樣品。縣物價局核定價格后，雙方代表在現(xiàn)場封存樣品，并將其作為驗收的依據(jù)。樣品的質(zhì)量需符合雙方約定的標(biāo)準(zhǔn)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條乙方應(yīng)在規(guī)定期限前提交圖紙給甲方。如果甲方在按照乙方要求工作的過程中發(fā)現(xiàn)圖紙有問題，應(yīng)及時通知乙方。乙方應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。若乙方未能在規(guī)定時間內(nèi)回復(fù)，則甲方有權(quán)停止工作并告知乙方。若由此造成了損失，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第五條工程價款：按核定價格單計算款___元。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本合同規(guī)定的加工成品全部完成后，甲方應(yīng)及時通知乙方到廠進行驗收。乙方接到通知后，在三天內(nèi)必須到達廠房進行驗收。驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同中規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品為依據(jù)，數(shù)量以合同規(guī)定為準(zhǔn)。如在檢驗過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)向當(dāng)?shù)乜h物價局提供檢驗證明，以解決爭議。
第七條交貨的時間和地點：__年__月__日至__月__日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔(dān)：由甲方負責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)；每件包裝費均按___元計算，共計___元，全部費用由乙方負擔(dān)。
第九條運輸辦法及費用負擔(dān)：由甲方負責(zé)運輸，每件運輸費用均按元計算，共計___元，全部費用由乙方負擔(dān)。運輸造成的損失，由甲方負責(zé)。
第十條雙方簽署本合同之日起，乙方應(yīng)向甲方支付預(yù)付款人民幣___元。如甲方未能履行合同義務(wù)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，還應(yīng)當(dāng)及時無條件地返還預(yù)付款項。如乙方未能履行合同義務(wù)，甲方有權(quán)將預(yù)付款用于抵扣違約金和賠償金，并應(yīng)當(dāng)及時退還其余款項。以上約定，雙方均應(yīng)嚴(yán)格遵守。
第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的`違約責(zé)任
一，如果甲方未按照合同規(guī)定的質(zhì)量交付定制物品，乙方同意使用，則應(yīng)根據(jù)質(zhì)量進行價格結(jié)算。如果乙方不同意使用，則甲方應(yīng)負責(zé)修理或更換，并承擔(dān)延遲交付的責(zé)任。如果經(jīng)過修理或更換后仍無法符合合同規(guī)定，則乙方有權(quán)拒收，并由甲方賠償所造成的損失。
二，如果甲方交付的定制物數(shù)量少于合同規(guī)定，乙方需要的部分甲方應(yīng)該及時補足，并按照延遲交貨處理。如果乙方不再需要，有權(quán)解除合同，且甲方需承擔(dān)因此而造成的損失。
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六，由甲方負責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責(zé)任
一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
六，乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條雙方如發(fā)生爭議，應(yīng)當(dāng)及時協(xié)商解決；若無法達成一致意見，任何一方可向已辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向有權(quán)管理該合同的機關(guān)申請仲裁、調(diào)解，也可以直接向人民法院提起訴訟。
本合同于___年__月___日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方：________（蓋章）
代表人：________（簽名）
地址：________
電話：________
開戶銀行：________
帳號：________
乙方：________
代表人：________
地址：________
電話：________
開戶銀行：________
帳號：________
________年________月________日
承攬加工合同 2
承攬方：________________________
地址：________________________
電話：________________________
定作方：________________________
地址：________________________
電話：________________________
定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、（用承攬方原料完成工作的）承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、（用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額）定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。
3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、承包方完成工作后，應(yīng)按照合同規(guī)定的時限提交技術(shù)資料和質(zhì)量證明文件，并等待定制方驗收。對于難以在短期內(nèi)檢驗出質(zhì)量問題的定制品或項目，雙方應(yīng)該在合同中約定保證期限。如果在保證期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)問題，除非是由于定制方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蛟斐傻馁|(zhì)量問題，否則承包方有責(zé)任修復(fù)或更換。
3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、雙方應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行交（提）定作物期限。如有任何一方需要提前或延期交（提）定作物，應(yīng)在事先與對方達成協(xié)議并且按照協(xié)議執(zhí)行。
2、確定定作物交付日期的計算方法為：若承攬方自行安排運輸工具送交定作物，則以定作方接收物品的時間戳記為準(zhǔn)；若委托運輸部門運輸，則以承運部門發(fā)放時間戳記的日期為準(zhǔn)；若由定作方親自提取，則以承攬方通知提取日期為準(zhǔn)，但承攬方必須在通知中留出適當(dāng)?shù)耐局袝r間。雙方如有其他約定，則按照雙方協(xié)商的方式計算。
第八條包裝要求及費用負擔(dān)________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔(dān)________________________________________________
第十條轉(zhuǎn)包
1、乙方（同意或不同意）將定作物的主要工作交由第三人完成；
2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的：
（1）乙方可以交由第三人完成的工作包括：
（2）乙方應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負責(zé)。
3、乙方未經(jīng)甲方同意將主要工作交由第三人的，甲方有權(quán)解除合同。
4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負責(zé)。
第十一條其他約定____________________________________________________________
第十二條承攬方的違約責(zé)任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；仍不符合合同規(guī)定的。
2、如果承攬方在交付定制物品或完成工作時未能滿足合同規(guī)定數(shù)量，但定制方仍需要這些物品或工作，那么承攬方應(yīng)按照少數(shù)補齊，并且逾期部分應(yīng)視為遲延交付。對于定制方不再需要的部分，承攬方應(yīng)賠償因此造成的損失。
3、如果承攬方未按照合同規(guī)定對定制物品進行包裝，需要進行返修或重新包裝的，承攬方應(yīng)該負責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費用。如果定制方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失，承攬方應(yīng)該支付低于合格包裝物價值的不合格包裝物部分的費用。如果由于包裝不符合合同規(guī)定導(dǎo)致定制物品毀損或丟失，承攬方應(yīng)該賠償損失。
4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
5、如若無法交付定制物品或未能完成工作，違約方需支付無法交付定制物品或未能完成工作價值總和的________%（請自行填寫具體數(shù)值，建議在10%~30%之間），或者酬金總額的________%（請自行填寫具體數(shù)值，建議在20%~60%之間）作為違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的.，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的________%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的。
3、如未能按照合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同。此時，定作方應(yīng)當(dāng)賠償因違約行為而給承攬方造成的損失。如果承攬方不要求解除合同，那么除交付定作物的日期延后外，定作方還需要承擔(dān)停工待料所帶來的經(jīng)濟損失。
4、若定作方未在合同規(guī)定的期限內(nèi)領(lǐng)取定作物，則需承擔(dān)承攬方的保管、保養(yǎng)費用，并按照合同約定支付違約金。如果超過6個月仍未領(lǐng)取定作物，則承攬方有權(quán)變賣該物品，所得價款扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后應(yīng)退還給定作方。若變賣所得不足以支付報酬及相關(guān)費用，則定作方需要賠償差額；如果無法變賣，則定作方需賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成按項處理：
1、向_________機關(guān)申請_________；
2、向人民法院起訴。
本協(xié)議自______年______月______日起開始生效，有效期為______年/月/日至______年/月/日止。在合同有效期內(nèi)，除非經(jīng)雙方協(xié)商一致并以書面形式確認變更或解除，否則任何一方不得擅自變更或解除本協(xié)議。如有未盡事宜，雙方應(yīng)及時進行協(xié)商，并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議應(yīng)與本協(xié)議具有同等法律效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式_______份，交____________（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份，正副本具有同等法律效力。
定作方：____________________
代表人：____________________
__________年________月________日
承攬方：____________________
代表人：____________________
__________年________月________日
【承攬加工合同】相關(guān)文章：
承攬加工合同11-12
(精選)加工承攬合同07-17
加工承攬合同經(jīng)典03-07
加工承攬合同02-22
加工承攬合同12-10
加工承攬合同10-07
承攬加工合同11-23
承攬加工合同09-10
加工承攬合同10-05
【推薦】承攬加工合同11-26