加工承攬合同

時間：2024-03-01 11:26:01 合同大全

加工承攬合同集錦（15篇）

　　在當今社會，人們對合同愈發重視，越來越多的人通過合同來調和民事關系，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那么制定合同書有什么需要注意的呢？以下是小編收集整理的加工承攬合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

加工承攬合同集錦（15篇）

加工承攬合同1

　　發包方：_________（以下簡稱甲方）

　　承包方：_________（以下簡稱乙方）

　　根據《_____》《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規的規定，甲乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實信用原則，就_________工程勞務作業承包事項協商一致，簽訂本勞務作業承包合同，雙方共同遵照執行。

　一、工程概況

　　工程名稱：_______________________

　　工程地點：_____________________

　　承包方式：___________________________

　　承包范圍及內容：_______________

　　二、工程工期

　　本工程的工期從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，總日歷天數_______天。

　　乙方應無條件執行甲方的進度計劃安排（包括新調整的進度計劃）。

　　因刮風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作，工期不順延，如由此給甲方造成損失乙方還應承擔賠償責任。

　　三、承包價款及支付方式

　　承包價款按建筑面積每平方米_________元計算，總承包價款暫定為_________元。

　　承包最終價款以工程竣工決算面積為準。

　　支付方式：甲方按乙方的工程進度以生活費的名義向乙方支付工程款，具體支付日期及數額由甲方確定，工程竣工驗收合格后甲方向乙方支付的工程款應達到工程款總額的____%，剩余______%的工程款作為乙方的質保金，在工程竣工驗收一年后由甲方向乙方支付。

　　四、工程質量標準及驗收

　　乙方所承包工程范圍內的工程質量必須達到

　　五、材料供應及質量要求

　　應由甲方所提供的材料，甲方需按進度要求保質保量供應，但乙方需提前五日提供所需材料的明細及進場時間計劃，否則由此造成的損失由乙方承擔。

　　六、雙方責任和權利

　　（一）甲方的責任和權利

　　甲方負責及時提供所需施工圖紙、技術資料、技術交底、安全交底等。

　　甲方負責必須保證整個工程所需用的各種材料。

　　甲方對承包工作質量、工程進度、安全生產、文明施工有監督、檢查、追究乙方違約責任的權利，對違反本工程項目管理制度行為的和工程質量、安全生產達不到標準，甲方有要求乙方承擔違約責任的權利，乙方如由此給甲方造成經濟損失，甲方有權要求乙方予以賠償。

　　乙方固定技術力量達不到合格標準，甲方有權與乙方解除本合同，并要求乙方隨時退場。

　　乙方不服從項目部工作安排、施工管理，安全文明施工管理或工程工期、質量達不到項目部的質量工期要求，甲方有權與乙方解除本合同并要求乙方退場。

　　乙方施工所需的手頭工具由乙方自理。大型機具場內水平垂直運輸，由甲方無償提供給乙方使用。乙方對甲方提供的機具應妥善保管使用，并辦理領用簽證手續，若丟失損壞，均由乙方照價賠償。

　�。ǘ┮曳截熑魏蜋嗬�

　　遵守國家政策和法律法規；遵守業主和甲方的相關規章制度，做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、_____等工作。

　　嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質量達到約定的標準，對本合同勞務承包范圍內的工程質量向甲方負責；根據業主或甲方的計劃要求（包括調整后的計劃），合理組織，科學安排作業計劃，投入足夠的人力、物力、保證工期；承擔由于自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。

　　乙方的技術工人必須按國家規定持上崗，技工必須有職業技能操作證，特殊工種必須有特種作業操作證，否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。

　　服從甲方和業主的監督、檢查、管理；接受甲方和業主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環境保護等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。

　　做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發生損壞，應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款。

　　按甲方統一規劃堆放材料、機具；妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的`機具、周轉材料及其他設施。

　　按國家政策規定與每個務工人員簽訂《勞動合同》、交納社會_____并按合同所約定的條款支付務工人員工資及相關待遇，出現勞務糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔責任，甲方不承擔任何責任。

　　為其施工人配備必要的_____和安全防護用品（如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品）。

　　在甲方未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。

　　乙方因違章操作，違章指揮造成質量事故，必須返工，其返工造成的人工、材料、機械等損失費，由乙方無條件賠償。

　　七、違約責任

　　本協議一經簽約，雙方須共同遵守，不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約，支付守約方合同總價5%的違約金。

　　乙方應未按本合同約定按時完工的，每逾期一日按工程款總額的_____%向甲方支付違約金。

　　乙方應嚴格按照合同約定的安全質量標準施工，如因質量未能達到驗收標準的，乙方按承包的總面積_________每平米______元向甲方承擔違約責任。如因質量不合格造成返工的，材料費、人工費均由乙方負責，由此給甲方造成損失的，乙方還應承擔賠償責任。

　　乙方對施工預料應采取措施及時清底回收利用，不得浪費，否則乙方應按以上材料款的______%向甲方承擔違約責任。

　　由于甲方原因導致乙方無法再進行施工，乙方有權要求甲方賠償損失，結算清所完成的工程費用，并退還保證金，要求退場終止合同。

　　因甲方材料不到位、資金不到位等原因給承包方造成經濟損失的，由甲方承擔相應的賠償責任。

　　八、爭議的解決方式

　　甲、乙雙方在履行合同過程中發生爭議，可自行協商解決，協商不成的，可向該工程所在地_________法院提起訴訟。

　　九、合同的效力

　　本合同自雙方代表人簽字、蓋章后生效，至全部工程作業內容竣工驗收、工程價款結清后即失效。

　　十、未盡事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協議，與本合同具有同等法律效力。

　　十一、本合同一式兩份，甲方、乙方各執一份。

　　甲方（簽字/蓋章）：__________________________

　　代表人：_____________________________

　　身份證號：_________________________________

　　聯系方式：_____________________________

　　乙方（簽字/蓋章）：______________________

　　代表人：_______________________

　　身份證號：_______________________________

　　聯系方式：_____________________

　　簽訂時間：___________年_________月_________日

加工承攬合同2

　　訂立合同雙方：____________

　　承攬方：_________縣木具廠以下簡稱甲方

　　定作方：_________縣百貨公司以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

　　二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

　　三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

　　四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

　　第三條原材料由甲方提供。

　　第四條圖紙由乙方于_______年_______月_______日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條工程價款：按核定價格單計算款元。

　　第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點：_______年_______月_______日至__月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。

　　第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。

　　第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

　　第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

　　第十二條甲方的違約責任

　　一，甲方如未按合同規定的.質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。

　　五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。

　　六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第十三條乙方的違約責任

　　一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。

　　三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，_____，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于_______年_______月_______日經公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

　　甲方：_________縣木具廠（蓋章）

　　代表人：____________（簽名）

　　地址：___________

　　電話：___________

　　開戶銀行：_________縣支行營業所

　　帳號：____________

　　乙方：_________縣百貨公司

　　代表人：____________

　　地址：___________

　　電話：___________

　　開戶銀行：_________縣支行

　　帳號：____________

　　_______年_______月_______日

加工承攬合同3

　　定作方：___________（以下簡稱甲方）

　　承攬方：___________（以下簡稱乙方）

　　甲方委托乙方加工生產家具產品，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條產品的名稱、品種、規格：（詳見附件1）

　　第二條產品技術、質量要求：產品質量、款式、尺寸、材料、內部結構及技術要求等，按照雙方簽字認可的設計圖紙、乙方提供的存放于甲方封存樣品及同行業相關規定為準。乙方必須在加工前向甲方提供中纖板的合格甲醛檢測報告，做成成品后，需再次向甲方提供合格的.甲醛檢測報告；做油漆后成品需打樣；抽屜與柜體之間的縫隙不得超過2mm；嚴格按照圖紙所示的木紋方向施工；漆膜表面光亮平滑，家具漆表面厚度一致，漆面飽和、干凈、無顆粒、無氣泡、起泡開裂等現象；木紋接口均采用橫紋平接方式；家具均制作成整體式，不能采用拼接組合方式；家具板材材質密度為，環保等級為

　　第三條交貨時間：_____年_____月_____日（如甲方推遲付款，交貨時間順延）

　　第四條交貨時間及交貨時間。交貨地點：

　　交貨時間：合同生效后___________日交貨（或交貨時間詳見附件）。

　　第五條付款方式：

　　1.合同金額為：_____元，人民幣大寫：_____

　　2.預付款方式：雙方簽訂合同后，甲方在兩日內，先預付總金額的_____%；即_____元；

　　3.白坯產品完工后，付至合同總金額_____%，計：___________萬元作為合同進度款。

　　4.成品后驗收合格付至總金額的_____，計：

　　5.安裝完畢后經業主方驗收合格后付至合同總金額_____，計：

　　質保金_____，質保期_____年。

　　6.門邊線條25元/米，按實際收貨結算。付款方式：滿5萬結一次。

　　第六條驗收：

　　1.甲方應于乙方安裝完畢后在安裝現場進行驗收，并將結果通知乙方，如交貨期屆滿，甲方未能及時收貨，乙方可適當收取一定的保管費用。

　　2.如有質量問題，由乙方負責維修或更換，直至甲方驗收合格為止；

　　3.如逾期驗收則視為質量合格（注：安裝完畢七日內驗收）。

　　4.如乙方生產的產品不符合要求，甲方有權終止合同。

　　第七條特別條款：

　　1.貨物運輸由_____方負責，運費由方承擔；搬運費由_____方承擔，產品安裝由方負責；

　　2.甲方未按期支付進度款、（交）提貨期限順延；

　　3.合同簽訂后如甲方要求取消部分或全部取消已訂之貨物，乙方有權要求甲方賠償因此而造成的損失。

　　4.甲方應為乙方提供適合安裝作業的現場、供電、清潔環境、運貨通道。安裝期間，甲方應確保家具不因乙方以外的因素而致污損、滅失。

　　5、乙方在現場安裝作業時，所造成的安全事故由乙方全部承擔。

　　第八條違約責任

　　1.乙方違約，則雙倍返還預付款；

　　2.甲方違，則不退還預付款，而因此給乙方造成之其損失亦全額賠償；如不能再合同約定的期限內支付乙方應付貨款，乙方有權從甲方貨物現場撤出所有產品，直至甲方支付應付所有貨款為止；

　　3.乙方不能按時交貨，按照每逾期一日向甲方支付

　　作為違約金，若該項違約金不足本條第一款金額，按第一款承擔違約金。

　　4.若因乙方質量問題造成的損失，如人工費、搬運費、工期延誤等，全部費用由乙方承擔。

　　第九條法律效力：

　　1、本合同在甲、乙雙方代表簽字蓋章之日起生效；

　　2、本合同一式四份，甲方三份，乙方持一份；

　　3、一切由執行本合同引起的或與本合同有關的政治甲乙雙方應當通過友好協商解決，如協商不能解決時，則提交成都仲裁委員會。

　　第十條其他事項

　　1.本合同附件與本合同具有同等法律效力。

　　加工圖紙必須由甲方現場代表李翔，乙方代表殷本建雙方簽字，每次辦理貨款乙方必須向甲方提供合格的發票。

　　甲方：___________

　　乙方：______________________

　　法定代表人：___________

　　委托代理人：___________

　　地址：___________

　　開戶行：___________

　　賬號：___________

　　電話：______________________

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

加工承攬合同4

　　甲方（定作方）：

　　乙方（承攬方）：

　　甲、乙雙方本著平等互利經過協商一致的原則，簽定本合同，以茲共同遵守執行。

　　一、乙方負責為甲方加工所有需要雕花的產品，產品雕花單價雙方確認，（詳見附件《雕花單價表》）。

　　二、甲方為乙方提供加工場地，水電，鑼機，打磨機等機器。乙方自備所需要的手工制作雕刻工具。

　　三、乙方為甲方加工的雕花產品所需要的工人由乙方自行聘請及管理。（包括工資及食宿福利等由乙方自行解決，甲方不予干預與管理）。

　　四、甲方向乙方提供雕花木料及圖樣，由乙方雕刻及砂光成雕花產品。樣品經甲、乙雙方共同簽字確認后予以封存。

　　五、乙方嚴格按照甲方提供的樣品或設計圖紙進行加工，甲方提供的樣品或設計圖紙在正常情況下，能生產或制作出符合甲方產品要求及質量標準，并由甲方自行決定是否變更設計圖紙或樣品。

　　六、交貨期：從甲方提供雕花木料日起，同一款式_______套的_______天內必須完工，_________套以下的_______天內必須完工,___________套以下的_______天內必須完工。特殊情況加急的.，在雙方協定的期限內完工，非標的必須在兩天內完工。

　　七、甲方品質管理員有權驗收乙方為甲方加工的雕花產品，乙方必須給予配合與協助。驗收不合格產品，乙方必須負責無條件返修。乙方不得對其進行刁難或進行賄賂，一經查明有此種行為，甲方有權終止合同并且向乙方索賠。

　　八、乙方為甲方加工的雕花產品，必須完全配套，并由甲方品質管理員驗收簽名，甲方生產管理人員簽名確認，方可結算加工費。

　　九、加工費按月結算。當月加工的產品，乙方必須在下月______號前將當月加工的產品《過料單》交給甲方財務部予以確認，甲方在下月底____日前將當月加工費以_______付款方式付給乙方。

　　八、違約責任：

　　1、乙方不能按期限交貨，應當向甲方償付違約金。違約金計算，每遲延一天，按其價款總額的_______%計算，還應當繼續履行合同。

　　2、乙方不得提供甲方的產品花樣給同行競爭對手仿造，不得對外泄漏甲方的相關產品機密及信息。否則甲方有權向乙方追究相關損失賠償。

　　九、解決合同糾紛方式：甲、乙雙方因此發生糾紛時，雙方協商解決，協商不成，可以向佛山市禪城區人民法院訴訟。

　　十、合同未盡事宜，雙方另協商解決。雕花加工單價為本合同的附件，視為合同的組成部分。

　　十一、本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等效力，自雙方法定代表人或委托人簽定蓋章之日生效。

　　甲方（簽名蓋章）：

　　乙方（簽名蓋章）：

　　__年__月__日

加工承攬合同5

　　甲方（定作方）：_____________代理人：___________地址：_________聯系電話：__________

　　乙方（承攬方）：_____________代理人：___________地址：_________聯系電話：__________

　　甲、乙雙方本著平等合作、互惠互得的.原則，依據《民法典》和其他相關法規的規定，就___________玻璃供需問題，經雙方友好協商，一致同意簽訂以下加工合同，具體條款如下：

　　一、品種、規格、數量、單價：

　　玻璃品種：___________，規格：___________，數量：___________，單價：___________。

　　交貨地點：______________________

　　運輸方式、費用：

　　1）由乙方負責送貨，運輸費用由乙方承擔。玻璃卸車前破片由乙方負責，落地驗收后出現破損由甲方負責。

　　2）產品必須按甲方訂單要求每片附加標簽、規格、品種、樓號樓層等識別編碼，標簽編統一貼在白玻面，以便區分。

　　二、交貨期：

　　合同簽定后，乙方收到甲方訂單后十日內供貨，補片玻璃應在七日內完成。

　　三、驗收方式：

　　1）玻璃送達甲方工地后應當場驗收當批玻璃，發現有不符合下單尺寸的產品應以及時予以檢驗，若有異議應在三日內以書面形式通知乙方，否則視為驗收產品合格。

　　2）_________玻璃制作按國家標準執行，相關規定以行業標準為準。

　　四、結算及付款方式：

　　甲方根據玻璃保修期給乙方一張遠期支票，乙方發車后，甲方通知乙方，乙方方可存支票并提供發票給甲方。

　　五、違約責任：

　　1）雙方應按合同約定履行，乙方若延期供貨，每日應向甲方支付3%作為違約金。

　　2）如產品質量達不到設計要求，乙方應承擔一切責任和經濟損失。

　　六、其他：

　　本合同未盡事宜，由雙方協商解決，合同爭議雙方均有權提起訴訟。

　　七、本合同一式兩份

　　雙方各執一份，由雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂至本項目結束本合同自行解除。

　　八、保質期及保修

　　1、保質期為二年（驗收之日起）

　　2、執行本項目保修期，在保修期內發現玻璃質量問題，乙方無償更換，執行保修內產品所附有的責任。

　　甲方：__________乙方：___________

　　代表：__________代表：___________

　　賬號：__________賬號：___________

　　戶行：__________戶行：___________

　　___________年___月___日___________年___月___日

加工承攬合同6

　　承攬方：______________________簡稱甲方

　　定作方：______________________簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品

　　品名：______________

　　規格：______________

　　數量：______________

　　備注：______________

　　第二條加工成品質量要求：

　　1、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

　　2、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

　　3、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；

　　4、塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；

　　5、玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

　　四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

　　第三條原材料由甲方提供。

　　第四條圖紙由乙方于______年______月______日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；

　　乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條工程價款：按核定價格單計算________元。

　　第七條交貨的時間和地點：______年______月______日至__月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。

　　第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；

　　每件包裝費均________元計算，共________元，全部費用由乙方負擔。

　　第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均________元計算，共________元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款________元。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的'應返還。

　　第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

　　第十二條甲方的違約責任

　　1、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任，經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理，乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的____%償付違約金。

　　5、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值____%的違約金。

　　6、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第十三條乙方的違約責任

　　1、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　2、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。

　　3、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　4、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　5、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　6、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任，在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；

　　協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于_______年_____月_____日經公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

　　甲方（簽字）：________________

　　乙方（簽字）：________________

　　簽訂日期：_______年_____月_____日

加工承攬合同7

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　依照《_____________》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、法規，在自愿、平等、公正的原則下，雙方就本建設工程施工事項協商一致，達成一致，特訂立本合同。

　　一、程概況

　　1、工程名稱：輕型鋼架棚

　　2、工程地點：________工業園區，________塑料制品有限公司

　　二、工程承包范圍

　　1、面積：________________平方，附工程詳單，見-3

　　2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料(本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm)含土建。

　　3、工程造價________________，總造價________________元。

　　4、付款方式：合同簽訂后甲方預付總造價________%，柱子立起再付________%，驗收后再付________%，剩余________%工程完成后一年內全部付清。

　　5、土建工程結束后開始施工，________天交工。(備注：除不可抗拒外因素)。年內保證維護正常使用。

　　6、在施工期間，乙方施工人員應由乙方全部投入_____，如發生工傷事故等事宜，由乙方從_____金中解決，不足部分由乙方承擔，甲方概不負責。

　　7、甲方負責水、路兩通及其費用，負責外圍治安秩序，乙方負責按施工圖施工和保證工程質量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費由乙方承擔，甲方負責協調。甲乙雙方應履行合同義務，如一方違約，應向對方支付三萬元的違約金。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。

　　甲方：________________乙方：________________

　　________年________月________日

加工承攬合同8

　　定作方：_______________(簡稱甲方)

　　營業執照號碼：_____________________

　　承攬方：_______________(簡稱乙方)

　　營業執照號碼：_____________________

　　根據《加工承攬合同條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：

　　品名或項目　規格、型號單位數量單價價款或酬金元金額

　　一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________

　　二、原材料的提供以及規格、數量、質量：_________________

　　三、履行的期限、地點和方式：_________________________

　　四、驗收標準和方法：_________________________

　　五、結算方式：_________________________

　　六、違約責任：除不可抗力的`原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

　　1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。　　其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。

　　2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的39;有關規定執行。

　　七、雙方約定的其它條款：

　　八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

　　九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　十、本合同一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。

　　十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年____月____日止。

　　十二、本合同簽訂日期：________年____月____日　　

　　定作方：________________　　代表：__________________　　開戶銀行：______________　　帳號：__________________

　　承攬方：________________　　代表：__________________　　開戶銀行：______________　　帳號：__________________

　　________年____月____日

加工承攬合同9

　　加工方：________________(以下稱甲方)

　　承攬方：________________(以下稱乙方)

　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協商達成一致，訂立本合同，共同遵守。

　　第一條加工地材名稱及單價

　　砂石料加工為綜合包干單價，單價內含人工費、材料費、場內裝車費、場內運輸費、試驗檢測費、機械及料具費、動力和照明費、機械人員設備的進出場費、管理費、利潤以及除資源稅以外的稅金等。

　　第二條原材料提供方式

　　甲方提供原材料開采區由乙方自行開采加工，或乙方利用路基挖方料進行加工。(要根據實際情況表述清楚)

　　第三條加工砂石料質量要求

　　乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建筑用砂》(gb/t14684-20xx)以及項目辦(業主)下發的其它相關質量標準，相關標準由甲方提供。

　　第四條加工砂石料數量

　　本工程預計加工砂石料數量合計為萬t，具體數量由甲方向乙方下達使用計劃，乙方應按甲方下達的計劃編制砂、碎石、片石或甲方工程所需其它石材加工計劃，確保施工生產的正常進行。若業主中途調整生產計劃，乙方需服從甲方整體安排。

　　第五條砂石料數量確認方法及價款支付方式

　　一、每月21日甲方組織相關部門對本月砂、碎石、片石等用料清理匯總，以過磅清單作為計算依據制作計價單，該計價單由甲方合同部、工程部、物設部進行簽認，經總工程師審核后報項目經理審批并加蓋甲方印章，作為支付乙方價款的憑據。

　　二、甲方根據業主每期撥付款情況按比例支付計量款,并在每期計量款中扣留5%作為工作安全、質量保證金，保證金待合同履行完畢后或合同終止1個月內不計利息退還。如合同履行期發生產品質量問題造成的損失，甲方書面通知乙方，乙方在收到后10日內無答復即視為同意扣除。

　　第六條甲方權利義務

　　一、指派工程技術人員和現場管理人員，實施對產品質量、安全生產、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理，對乙方工作進行監督、檢查和驗收;

　　二、若乙方不能履行合同義務或其加工能力不能滿足甲方需求，甲方有權收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務，或終止與乙方的合同關系。

　　三、負責將施工用電(高壓端)引入到乙方加工場地;

　　四、負責交納資源稅;

　　五、負責下達砂、碎石、片石等石材需用量計劃;

　　六、負責組織車輛運輸并承擔運輸費用(場內運輸費由乙方承擔)，甲方提供地磅進行驗收。

　　第七條乙方權利和義務

　　一、在滿足合同約定的前提下，乙方有權對自有人員、設備等進行合理調配，在甲方的監督下自主組織砂石料的開采、加工等相關事項。

　　二、提供反擊破破碎機、振動篩等加工砂石料所需設備。

　　三、自行修建砂石料加工場及相關臨時住房，并承擔相應費用。

　　四、上足本工作的生產工人，保證生產需要，負責按甲方要求組織崗前培訓，組織有關人員參加甲方技術交底和安全教育活動。

　　五、乙方在開采、加工過程中，涉及河道、山林、植被、道路、“三廢”等有關環保、水保的相關事項應當按照有關法律、法規的`規定辦理。

　　六、在合同期內，乙方應在開采及生產加工區域內設置安全警示標志，做好砂石開采、生產加工過程中的安全管理工作;按照國家、地方政府、業主及甲方有關安全生產的各項規定，確保安全生產，對因實施本合同而發生一切安全及其它事故均由乙方自行負責;若因乙方原因造成甲方損失或對外承擔賠償責任，甲方有權向乙方追償。

　　第八條違約責任

　　一、未按合同規定的質量交付砂石料，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方承擔。

　　二、乙方加工出的合格產品量必須完成甲方下達的使用計劃用量，因乙方原因造成生產量不能滿足本工程需用量，需去其他料場采購時，價差費用由乙方承擔。除此外，另按未完成生產量總價的%向甲方支付違約金。

　　三、原材料、成品(即使經檢驗質量不合格)或半成品僅限于本項目建設使用，乙方不得對外銷售;生產線設施、設備，僅用于本項目砂石料加工，乙方不得對外承接其他加工任務。否則，乙方承擔萬元人民幣的違約金，連續兩次發生上述行為，甲方有權解除合同。

　　四、乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進行分包、轉包。否則，甲方有權終止合同，并由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。

　　六、乙方應采取有效安全保衛措施，保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發生被盜事件，相關損失由乙方自行承擔。

　　第九條履約保證

　　乙方采取方式提供履約保證。方式一：提供履約保證金萬元;方式二：以開采區機械設備作抵押擔保并簽訂抵押合同。甲方有權根據合同約定，在乙方出現違約情況時，全部或部分扣除履約保證金。合同履行完畢或終止后1個月之內，甲方應將剩余履約保證金不計利息退還乙方。

　　第十條爭議解決方法

　　在履行合同過程中發生糾紛,雙方協商不能解決時,交由貴陽鐵路運輸法院審理。若訴訟標的超過貴陽鐵路運輸法院的管轄權限，則由其上級法院成都鐵路運輸中級法院裁決。

　　第十一條協議的生效

　　本合同經雙方簽字蓋章后生效。

　　第十二條附則

　　本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜,雙方另行商定，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執三份;乙方執一份。

　　甲方：________________乙方：________________

　　地址：________________地址：________________

　　授權代理人：________________授權代理人：________________

　　合同訂立地點：________________

　　合同訂立日期：________________

加工承攬合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　(以下簡稱乙方)根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的.有關法律、法規，雙方議定書柜制作、油漆的加工與安裝，此項合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

　　第一條：書柜尺寸

　　長180cm，高170cm，寬45cm，層數7層。

　　第二條：材料要求

　　站腳60×30扁管厚度3cm，每層25方管套25角鐵。 25×25方管厚度：2cm。25×25角鐵厚度：2cm。

　　第三條：層板材料要求，高密度木工板厚度2cm，要求噴清面漆。

　　第四條：書柜漆要求，紅丹打底，再上藍氨基漆。

　　第五條：每個書柜大寫壹仟貳佰陸拾元整(￥1260.00元)，共16個，總價為人民幣為大寫貳萬零壹佰陸拾元整(￥ 0.00元)

　　第六條：必須運到校園內，運費由乙方負責。

　　第七條：交貨時間：乙方必須保證在年7月29日前全部交貨。

　　第八條：甲方驗收合格后，乙方需提供正式發票，甲方方可付款。

　　第八條：稅費由乙方承擔。

　　第九條：本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　______年______月____日　　　　　　　______年______月____日

加工承攬合同11

　　定作人：________簽訂地點：___________

　　承攬人：________簽訂時間：____年__月__日

　　第一條承攬項目、數量、報酬及支付期限

　　1、計量單位

　　2、數量

　　3、工作量（工時）

　　4、報酬

　　5、交付期限

　　6、單價

　　7、總金額┃

　　第二條技術標準、質量要求：________________________________________________________

　　第三條承攬人對質量負責的期限及條件：___________________________________________________

　　第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：_____________________________________________________________________________

　　第五條承攬人使用的材料由________人提供。材料的檢驗方法：____________________________________________

　　第六條定作人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成�？梢越挥傻谌送瓿傻�'工作是：________________________________________________________________________________________________

　　第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：___________________________________________________

　　第八條結算方法及期限：__________________________________________________________

　　第九條定作人在____年____月____日前交定金（大寫）________元。

　　第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

　　第十一條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。

　　第十二條違約責任：________________________________________________________________________________________________

　　第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：

　�。ㄒ唬┨峤籣_______仲裁委員會仲裁；

　�。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。

　　第十四條其他約定事項：__________________________________________________________________________________________________________________________________

　　定作人：承攬人：

　　法定代表人：法定代表人：

加工承攬合同12

　　定作方（甲方）：

　　法定代表人：

　　住所：

　　聯系電話：

　　傳真：

　　統一社會信用代碼：

　　承攬方（乙方）：

　　法定代表人：

　　住所：

　　聯系電話：

　　傳真：

　　統一社會信用代碼：

　　定作方委托承攬方加工，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　品名規格單位數量備注

　　第二條加工成品質量要求

　　加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據。

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1、用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2、用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間、數量、質量和規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、原材料等物品交貨日期的計算，參照第七條規定執行。

　　第四條技術資料和圖紙提供辦法

　　1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

　　3、定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。

　　第五條價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的'以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交（提）貨的時間和地點

　　1、交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2、交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　___________________________________________________________。

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　___________________________________________________________。

　　第十條結算方式及期限

　　___________________________________________________________。

　　第十一條其他

　　1、根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

　　2、根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。

　　第十二條承攬方的違約責任

　　1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，承攬方應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　3、承攬方未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金______元（大寫：______）；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期天，按逾期交付部分的酬金總額的%償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的______%（______%—— ______%幅度）或酬金總額的______%（______%—— ______%幅度）違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量和數量承擔責任。

　　10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任

　　1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、中途無正當理由解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的%（%—— %幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的%（%—— %幅度）的違約金。

　　3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第5款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期天，按酬金總額的%償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位（人），應當承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決，或向合同管理機關申請調解；協商或調解不成的，依法向有管轄權的人民法院起訴。

　　本合同自______年______月______日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式份，各交留存一份。

　　定作方（簽章）：______承攬方（簽章）：______

　　法定代表人：______法定代表人：______

　　委托代理人：______委托代理人：______

　　開戶銀行：______開戶銀行：______

　　賬號：______賬號：______

　　______年______月______日______年______月______日

　　簽于：______簽于：______

加工承攬合同13

　　地址：____________

　　電話：____________

　　傳真：____________

　　委托方：______________

　　受托方：____________

　　公司簽訂地點：_______________

　　簽訂時間：____________

　　標的、數量、價款：____________

　　1.驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償，并執行相關行業標準。

　　2.質量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據、執行標準等)，特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。

　　3.結算方式：委托方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。

　　4.包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內容包括商品名稱、單品規格、單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。

　　5.(交)提貨方式及地點：委托方廠房內。

　　6.運輸方式及到站(港)和費用承擔：受托方承擔。

　　7.交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發貨，逾期按合同總額1%支付違約金。

　　8.保密條款:雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的.對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡稱“保密資料”)保守秘密，未經信息披露方書面事先同意，不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔，同時委托方有終止一切合作的權力。

　　9.本合同履行過程中發生糾紛協商解決，協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

　　10.本合同根據《_____》及有關法律法規，雙方經過友好協商后制定，本合同一式兩份，經雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)

　　委托方：____________公司受托方：

　　法人代表：____________ 法人代表：____________

　　委托代表：____________ 委托代表：____________

　　傳真：____________ 傳真：____________

　　電話：____________ 電話：____________

　　開戶銀行：____________ 開戶銀行：___________

　　帳號：____________ 帳號：____________

　　地址：_____________ 地址：____________