小區道路施工合同
隨著人們對法律的了解日益加深，合同在生活中的使用越來越廣泛，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？下面是小編精心整理的小區道路施工合同，歡迎閱讀與收藏。
小區道路施工合同1
甲方：
乙方：
經甲乙雙方協商，由乙方承包甲方廠內道路鋪設工程，依據《中華人民共和國合同法》以及相關法律、法規，為了明確雙方的權利義務，經雙方協商一致，達成如下協議：
一、工程地點：
二、承包范圍：廠內道路工程，包工，包機器設備，保質量，包安全，負責保修。
三、材料供給：甲方提供沙子、水泥，其他材料由乙方提供。
四、工程內容：乙方負責廠區道路及地面硬化。
五、道路要求及質量：車間道路水泥厚度150厘米，其它道路200厘米;質量必須符合國家規定的道路質量標準。
六、工程期限：_年_月_日至_年_月_日，保修期年。
七、合同價款：采用工程單價承包方式，承包單價為___元/㎡，按實際施工最后結算。
八、施工方法：備料--拌合--填平--壓實--攤鋪--整型--養生。
九、結算方式：在工程竣工驗收合格后，撥款至總價款的%，剩余工程款作為質保金，在竣工后___年以后付清。
十、雙方責任承擔：
1.甲方提供廠內水電，乙方負責工程的.施工及質量，如果保修期內出現任何質量，乙方應無償及時修復。
2.乙方對現場的安全及施工人員的安全負責，在施工過程中造成他人損害及施工人員受傷的安全事故均由乙方負責，與甲方無關。
3.乙方不得以任何理由停工、怠工，一經甲方發現，甲方有權終止合同，并要求乙方承擔違約責任。
十一、違約責任：
1、因承包人原因，未按本合同約定的時間竣工，每延誤一天，全部損失。
2、因承包人原因工程質量達不到本合同約定的質量標準，由承包人無條件進行返工、整改、修復或采取其它補救措施達到合同質量標準，所產生的費用包括重新檢測所需費用均由承包人自行負責，并且向發包人賠償本工程項目總造價的5%的違約金。如因承包人工程質量不符合要求，發包人、總承包單位提出整改要求后7天內承包人仍未予以完善的，發包人、總承包單位有權另行安排單位完成相應整改工作，由此發生的費用及損失均由承包人承擔。
3、承包人在施工過程中弄虛作假，采用不合格工程材料的。
十二、爭議解決方式：發生爭議后雙方應協商解決，協商不成的，任何乙方均可向遷安市人民法院起訴。
十三、本合同未盡事宜，雙方協商解決。
十四、本合同系雙方真實意思表示，不存在欺詐脅迫，雙方認真履行。
十五、本合同一式二份，甲乙雙方各持一份，雙方簽字后生效。
甲方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
小區道路施工合同2
發包方（甲方）：
承包方（乙方）：
一、工程概況：
1、工程名稱：___小區道路硬化工程
2、工程地點：____小區
3、承包范圍：包工包料
4、合同工期：45天
5、開工日期：20__年4月25日
6、竣工日期：20__年6月10日
7、合同價款：總價款約為：328萬元，工程量按照實際發生量進行結算（后附工程預算單），乙方報工程預算，甲方審定。
二、甲方職責：
1、依據建設工程管理的法律法規以及城鎮道路建設工程技術規范對乙方施工進行全過程的技術、質量、安全、進度管理。
2、協助乙方解決施工過程中遇到的問題。
3、按照施工方案要求對乙方施工技術規范、質量指標進行檢查監督，負責建筑材料、隱蔽工程的檢查、驗收工作。
4、根據實際需要，審核批準工程變更方案，審定工程簽證。
5、負責抓好對工程隊的安全教育，定期進行安全檢查。
三、乙方職責：
1、認真貫徹執行工程建設的.法規及各項地方性法規，依據施工方案要求組織施工。
2、每道工序完工后需經甲方驗收合格后方可進行下一道工序的施工。
3、所購進的建材必須符合國家材質技術指標，具備產品合格證書及相關質檢手續，并經甲方驗收合格，方可使用。
4、抓好本施工隊全體人員的安全教育，搞好施工現場安全設施、警示標志配置及各項安全防護工作，嚴格施工機械、電器設備的安全操作規范，積極配合甲方的各項安全檢查。
5、未按照施工技術規范及工程質量要求組織施工而造成的廢品工程，應予以返工并承擔相關費用。
6、乙方工程管理及施工人員違章操作造成的損失由乙方承擔，不可抗力因素造成的損失由甲乙雙方協商解決。
四、工程決算：
工程竣工后，依據工程各項目實際發生量及工程量清單所確定的價格標準據實結算。
五、付款方式：
依據工程進度雙方商定。工程竣工驗收合格后，支付工程總價款的百分之九十五，預留百分之五保修金，保修期為一年，期滿未出現質量問題，支付余款。
本合同自簽訂之日生效，甲乙雙方共同遵守，如有爭議，雙方協商解決。本合同一式四份，甲乙雙方各一份，甲方存檔二份。
發包方：（公章）
法定代表人：
委托代理人：
承包方：（公章）
法定代表人：
委托代理人：
_年_月_日
【小區道路施工合同】相關文章：
道路施工的合同02-15
道路施工合同07-08
道路維修施工合同11-11
道路硬化施工合同08-08
關于道路施工合同09-22
鄉村道路施工合同08-05
小區路燈施工安裝合同11-07
道路施工合同(15篇)04-01
城鄉道路施工合同通用03-07