工程合同

時間：2023-12-02 07:54:08 合同大全

工程合同9篇[合集]

　　在人民愈發重視法律的社會中，人們運用到合同的場合不斷增多，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。那么相關的合同到底怎么寫呢？以下是小編為大家收集的工程合同9篇，歡迎閱讀與收藏。

工程合同9篇[合集]

工程合同篇1

　　甲方(轉讓方)：

　　身份證號：

　　乙方(承接方)：

　　身份證號：

　　丙方(中介方)：

　　甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，就甲方將房屋建筑工程總承包轉給乙方達成如下協議，望共同遵守：

　　一、承包方式

　　1、甲方將位于工程項目全部一次性轉給乙方，由乙方自行建設獨立管理，獨立建賬，獨立核算。

　　2、乙方執行甲方與業主方簽定的合同，如需更改，在轉包成功前甲方應積極配合乙方與業主方協商修訂。

　　二、轉讓相關費用及付款方式

　　1、甲方向業主方所交保證金壹佰萬元(XXX.00元)，由乙方承擔。簽定合同后乙方即向甲方以定金方式支付叁拾萬元整(300000.00元)，十個工作日內再交柒拾萬元(700000.00元)。

　　該保證金在乙方完成地下室二層、地面主體結構四層梁、板、砼、澆、筑后由業主方一次性退還乙方。如業主方以其他理由拖欠此保證金，由甲方先墊付此保證金給乙方;因質量問題引起的拖欠，甲方概不負責。

　　2、甲方前期投資建設的板房和其它費用，由甲方和乙方清理單據，乙方另行計價給甲方。

　　3、乙方進場后____月內交管理費(稅后)貳佰萬元整(000.00元)給甲方。

　　4、甲方在業主方承包的單價按04定額上浮5%，甲方轉包給乙方按04定額上浮3%，其中2%仍歸甲方所有，乙方在業主方支付進度款中按比例付給甲方。

　　5、甲方原掛靠興____市天壽建筑公司，管理費為總承包費的1%，轉包成功后由乙方繼續履行此義務。

　　三、稅費和保險費

　　工程已全部轉給乙方，應由乙方按國家規定交納各種稅費和各種保險費，甲方不負任何費用。

　　四、工程進度及竣工款

　　1、乙方完成地下室二層、地面主體結構四層梁、板、砼、澆、筑15個工作日內甲方按實際工程進度款的60%付給乙方，時間為次月____日前。

　　2、工程完工后甲方支付乙方該項目工程總造價的80%進度款。可轉帳或現金支付，甲方不得以承兌匯票到銀行其它的票據支付工程進度款，時間10個工作日內。

　　3、每次拔進度款，付帳后____日內乙方開據相應的金額發票給甲方。

　　4、工程竣工驗收后的30天內辦理完工程結算，____日內甲方支付乙方工程達到結算的總價的97%，保留3%為保修金，保修金期滿____月內全部退還給乙方。

　　五、成立支公司

　　1、甲方在政策允許的`情況下，應在六枝成立四川XX公司。

　　2、成立支公司的目的是便于管理和交納各種稅費。

　　六、違約責任

　　1、甲乙雙方簽定合同時乙方交給甲方的叁拾萬元(300000.00)定金，乙方違約甲方不退還;如甲方違約，雙倍賠償乙方。

　　2、乙方進場后如乙方資金不到位，造成工期拖延，甲方有權清退出場，并按工程的39;破方結算。

　　3、乙方建設工程投資到位，且按時保質量完成工程量，而甲方不按第四條第

　　1、2款按時支付乙方工程進度款，造成乙方的一切經濟損失應由甲方賠償乙方。

　　七、其他

　　1、本協議不完善的事宜，甲乙雙方另外補充條款，完成合同的真實性、更加便于合作。

　　2、信息費按甲乙雙方承諾支付。

　　3、有關本合同或在執行本合同中發生的一切爭執，雙方應通過友好協商解決;如協商不成，雙方同意提交項目合同簽定所在地仲裁委員會仲裁或者向甲方所在地法院提起訴訟解決。

　　4、本協議甲乙雙方各執一份，中介人一份。三方簽字生效。

　　甲方代表(簽字)：

　　乙方代表(簽字)：

　　丙方(簽字)：________年____月____日

工程合同篇2

　　甲方：xxxx環保工程有限公司xx煤礦項目部

　　乙方：

　　甲方承攬的xx煤礦供水改造工程經甲乙雙方充分協商，按照發揮各自優勢的原則，甲方決定將管道安裝及非標設備加工工程交給乙方承包施工，根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》，并結合本工程具體情況，簽訂本合同，甲乙雙方共同遵守。

　　一、工程名稱：xx煤礦供水改造工程

　　二、工程地點：陜西省咸陽市彬縣

　　三、工程范圍：a—i段管道防腐及安裝、無閥濾池及斜板沉淀池非標加工

　　四、工程質量：合格

　　五、合同價款：

　　1、非標設備加工：XX元/噸（含輔材）、除銹刷漆：6元/m2（含防銹漆及輔材）；面漆：7元/ m2（兩遍、不含油漆）；環氧單刷：10元/m2（含輔材及除銹、不含主材）；設備內防腐：34元/ｍ２（做法三油兩布、含輔材及除銹）設備二次倒運費（吊裝及拖車費）用由甲方支付，乙方配合。

　　2、管道安裝：dn150鋼塑復合管28元/米（含輔材、運輸、管道支架制作及安裝、預埋件制作）；dn100焊接鋼管26元/米（含輔材、運輸、管道支架制作及安裝、預埋件制作）。

　　3、管道防腐：9.6元/米（五油三布、乙方含輔材）

　　4、管道保溫：6元/米

　　5、如有變更增加工程量按雙方協商價為結算依據。

　　六、工期： 年月日－年月日，在正常施工條件下（雨季及主材供應不及時除外）工期延誤罰款５００元／天。

　　七、安全：見安全生產管理責任協議書。

　　八、承包方式：乙方包工不包主材（防銹漆除外）；乙方提供完成所承包工程范圍所需全部人工和工具。

　　九、付款方式：每月25日由乙方向甲方上報當月工程量，由甲方按工程進度審核付款，付至合同總額的80%時暫停付款，工程竣工后，經甲方驗收合格扣除5%質保金（質保期為一年），剩余款項一個月內一次付清。

　　十、材料供應：甲方提供主材及機械。

　　十一、甲方職責：

　　1、準確及時提供所需原材料

　　2、指派現場監督管理人員，定期進行工程質量和進度檢查，并督促乙方及時整理有關技術資料向甲方移交

　　3、負責協調各工隊之間的.關系，并解決施工中出現的有關工程技術和質量方面的問題

　　4、負責按照工程進度，及時向乙方撥付工程款

　　5、定期對工程質量、工期、安全、現場文明施工管理及其人工、材料、設備等費用結算支付情況進行綜合檢查

　　十二、乙方職責：

　　1、乙方完全履行工程施工合同條款內容，并承擔合同規定的責任及任務

　　2、負責按圖紙及設計要求施工

　　3、負責施工過程中的一切并對成本進行控制和管理，自負盈虧。

　　4、按照國家規范、法規和安全生產規程組織施工，若發生質量及安全事故概與甲方無關，乙方除承擔處理質量事故和安全事故的一切費用及責任外，并根據情節甲方給予乙方相應處罰

　　5、明確現場施工負責人和項目管理人員，做好施工組織管理工作，做到精心組織，文明施工，并接受甲方有關人員的指導

　　6、按照要求做好工程竣工驗收和保養期內工程的維護工作，并承擔所發生的費用

　　7、接受甲方的監督檢查，認真履行合同條款，及時給甲方上報有關資料和統計報表

　　8、乙方應保證在人力、物力和資金及技術上滿足工程質量和施工進度的需要，若因乙方原因使業主單位對工程質量或施工進度不滿意，并造成嚴重損失和影響的，甲方有權終止乙方施工，另行組織力量以確保工程質量與進度，乙方應嚴格按照甲方進度要求施工，有兩次以上未完成甲方施工進度要求，甲方有權立即停止合同。

工程合同篇3

　　為了提高建筑安裝工程的建設速度，提高經濟效益，經______（建設主管部門）批準，______（建設單位）對______建筑安裝工程的全部工程（或單位工程，專業工程）進行招標（公開招標由建設單位在地區或全國性報紙上刊登招標廣告，邀請招標由建設單位向有能力承擔該項工程的若干施工單位發出招標書，指定招標由建設項目主管部門或提請基本建設主管部門向本地區所屬的幾個施工企業發出指令性招標書）。

　　一、招標工程的準備條件

　　本工程的以下招標條件已經具備：

　　1、本工程已列入國家（或部，委，或省，市，自治區）年度計劃；

　　2、已有經國家批準的設計單位出的施工圖和概算；

　　3、建設用地已經征用，障礙物全部拆遷；現場施工的水，電，路和通訊條件已經落實；

　　4、資金，材料，設備分配計劃和協作配套條件均已分別落實，能夠保證供應，使擬建工程能在預定的'建設工期內，連續施工；

　　5、已有當地建設主管部門頒發的建筑許可證；

　　6、本工程的標底已報建設主管部門和______銀行復核。

　　二、工程內容，范圍，工程量，工期，地質勘察單位和工程設計單位

　　______________________________________________________.

　　三、工程可供使用的場地，水，電，道路等情況

　　______________________________________________________.

　　四、工程質量等級，技術要求，對工程材料和投標單位的特殊要求，工程驗收標準

　　______________________________________________________.

　　五、工程供料方式和主要材料價格，工程價款結算辦法

　　______________________________________________________.

　　六、組織投標單位進行工程現場勘察，說明和招標文件交底的時間，地點

　　______________________________________________________.

　　七、報名，投標日期，招標文件發送方式

　　報名日期：______年______月______日；

　　投標期限：______年______月______日起至______年______月______日止。招標文件發送方式：______.

　　八、開標、評標時間及方式，中標依據和通知

　　開標時間：______年______月______日（發出招標文件至開標日期，一般不得超過兩個月）。

　　評標結束時間：______年______月______日（從開標之日起至評標結束，一般不得超過一個月）。

　　開標、評標方式：建設單位邀請建設主管部門，建設銀行和公證處（或工商行政管理部門）參加公開開標，審查證書，采取集體評議方式進行評標，定標工作）。

　　中標依據及通知：本工程評定中標單位的依據是工程質量優良，工期適當，標價合理，社會信譽好，最低標價的投報單位不一定中標。所有投標企業的標價都高于標底時，如屬標底計算錯誤，應按實予以調整；如標底無誤，通過評標剔除不合理的部分，確定合理標價和中標企業。評定結束后五日內，招標單位通過郵寄（或專人送達）方式將中標通知書送發給中標單位，并與中標單位在一月（最多不超過兩月）內與中標單位簽訂______建筑安裝工程承包合同。

　　九、其他

　　______________________________________________________.

　　本招標方承諾，本招標書一經發出，不得改變原定招標文件內容，否則，將賠償由此給投標單位造成的損失。投標單位按照招標文件的要求，自費參加投標準備工作和投標，投標書（即標函）應按規定的格式填寫，字跡必須清楚，必須加蓋單位和代表人的印鑒。投標書必須密封，不得逾期寄達。投標書一經發出，不得以任何理由要求收回或更改。

　　在招標過程中發生爭議，如雙方自行協商不成，由負責招標管理工作的部門調解仲裁，對仲裁不服，可訴諸法院。

　　建設單位（即招標單位）：______

　　地址：__________________________

　　聯系人：_______________________

　　電話：_________________________

　　________年________月________日

工程合同篇4

　　發包方：（以下簡稱甲方）

　　承包方：（以下簡稱乙方）

　　承包下述亮化工程，為明確責任，加強配合，保證施工任務順利完成，經協商簽定本合同，雙方共同遵守執行。

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：詳見施工圖

　　三、工程內容：詳見施工圖

　　四、工程安裝價：LED數碼管15元/條，LED點光源15元/個

　　五、合同工期：

　　本合同簽定生效之日起20天完成。若因不可抗拒原因如臺風、大雨導致停工則工期順延。

　　六、價款支付和結算：

　　合同生效后，甲方預付工程款即人民幣1000元給乙方作為工程備料款，工程亮燈驗收后三天內按實際工程量再付工程款給乙方，保留5%的保質金，三個月內付給乙方。

　　七、雙方責任范圍：

　　1、甲方：提供施工用電電源及材料存放并承擔費用，按時支付工程價款，組織工程竣工驗收，提供廣告位用電電線，每棟樓主電線配電箱提供到位，所有輔材提供。

　　2、乙方：負責做好材料保管，按有關規范、施工圖及說明精心施工，保證質量，按時完工和交付使用，辦理結算，參加竣工驗收。

　　八、其它事項：

　　1、乙方應負責合同范圍之內的'安全防火、防盜、確保施工安全，如發生安全事故，由乙方全部承擔責任。乙方在施工過程中應遵守安全操作規程，采取安全措施，防止事故發生。乙方必須提供進場人員所購買的保險單證明給甲方查驗，發生工傷故由乙方負責，甲方不承擔乙方在施工過程中所發生的一切安全責任及費用。如有事故發生，乙方必須立即報告甲方以便及時處理問題。

　　2、如一方要求變更工程內容，改變裝修范圍及條件，應征得對方同意，并辦理書面簽證（為合同附件）。

　　3、工程未經驗收，甲方擅自提前使用，由此發生的質量及其它問題，由甲方負責。

　　4、乙方提交具體施工實施方案并作此合同附頁，乙方須嚴格按方案之指定材質購料，施工。

　　5、乙方自行設置施工安全措施，并嚴格全面接受甲方有關人員監督，乙方對施工人員安全負責。

　　6、甲方委派專人對本工程整個過程負責，主要包括對整個過程質量監控及有關事宜協調。

　　7、為保證甲方利益自本工程完工后一年內，乙方對整工程均作5%保質金，但是因不可抗拒之原因（如戰爭、地震、及他人蓄意破壞、甲方使用不當，盜竊引致相關損失不在乙方免費維修保養之列）

　　8、在執行合同中發生爭議，如協商無效，可提交市有關仲裁機構仲裁。

　　9、本協議一式兩份，雙方各執一份，經雙方協定簽名后生效。

　　10、本協議未盡事宜及實際變通須雙方協商并作附頁，同具法律效力。

　　11、本合同雙方代表簽章后生效，至工程竣工辦理交工驗收和工程價款結算后失效。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

工程合同篇5

　　發包單位：______________________________(以下稱甲方)

　　承包單位：______________________________(以下稱乙方)

　　經甲乙雙方協商，甲方同意將_____________________工程項日，經內部勞務招標，確定由乙方承包施工，為了明確雙方責任，確保工程質量，按期完成本工程的施工任務，依照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國勞動法》以及甲方要求，經雙方充分協商，達成如下協議，雙方必須共同遵守執行。

　　第一條、工程名稱

　　第二條、工程地點

　　第三條、承包范圍

　　所有施工中的水.電.消防及防雷系統包工包料的.施工。

　　第四條、承包內容

　　1.室內排水、強弱電、避雷、預埋、安裝及管網的防腐、油漆。電梯門廳、樓梯、燈具預埋安裝、防雷系統，部分預埋件。具體施工做法和內容按甲方提供的施工圖紙及說明和修改通知施工。

　　2.材料的場內運輸。

　　3.所有工程的臨電、臨水全由乙方負責安裝，甲方不負責出零雜工、所用材料。

　　第五條、承包方式

　　1、包工主材及主材配件、包油漆、包輔助材料、包機械、包工具、包質量、包安全、包工期、包單價的形式進行承包。

　　2、包施工工具、施工電牌、電線、安全帽、水鞋、雨衣。

　　第六條、承包價格

　　1、根據上述承包內容，按建筑面積結算，以每平方米為____元。

　　2、甲方如需修改圖紙和設計變更，價格雙方協商調整。

　　3、付款的審批程序按甲方規定。

　　第七條、付款方式

　　1、每月結算一次，并按完成工程量的60%支付進度款，工程竣工驗收后付35%，剩余5%作為二年保修金，保修期滿后一個月內付清。

　　2、乙方收到款后，每月必須付清工人工資，并向甲方提供工資發放表。

　　第八條、保證金

　　簽訂合同之日向甲方支付20萬元保證金，根據第一次撥款逐步給乙方退還保證金。

　　第九條、工期

　　l、按甲方的施工進度計劃完成。

　　2、甲方需趕工期時，乙方應無條件順從，不得以任何理由拒絕拖延工期，否則甲方有權增加人員或增加隊伍進行施丁，增加人員或增加隊伍所完成的工程量從乙方的總工程量中扣除。

工程合同篇6

　　問題一：根據《司法解釋》第4條的規定，我們是否可以這樣理解：施工合同被認定無效后，人民法院可以憑職權收繳當事人已經取得的非法所得，而如果是仲裁案件，仲裁委員會則無權收繳。

　　答：我個人認為仲裁處理該類案件是同樣應當把《司法解釋》第四條規定作為法律依據的。因為《合同法》《民法通則》都有對無效合同當事人非法所得進行收繳的相關規定，如果收繳這部分非法所得在法院處理時可行，在仲裁時不處理，在理論上是講不通的，在實踐中也是行不通的。

　　這個問題與法院和仲裁在處理優先受償權時碰到的問題有些相似。當時，在最高院頒布有關工程價款優先受償權的司法解釋后，也有人提過相同的問題，即該司法解釋規定行使優先受償權的拍賣工程應由法院處理，那么仲裁案件時能否判優先受償權?當時有人就說仲裁不能裁，因為合同法第286條規定是“人民法院依法拍賣”。而實際上，仲裁庭還是可以裁決的,只是裁決完了要由法院去執行，而且仲裁對收繳非法所得做出裁決后由法院去執行，和仲裁裁決本來就由人民法院執行也是不相沖突的。

　　問題二：施工合同簽訂后，雙方以補充協議的方式對中標的合同價款進行調整，如果當時雙方都認為補充協議確未違反雙方的真實意思表示，而過后承包人又以補充協議違反招投標法為由，要求認定補充協議無效，這時如何確定合同價款?

　　答：這本身就是黑白合同的認定問題。《司法解釋》規定，中標合同備案后，當事人不得就合同中實質性內容另行約定，應以中標合同為準。當然，這并不是說合同簽訂后就不能變更了，按《合同法》的規定，合同簽訂后當然可以變更，只是補充協議對實質性內容進行變更后也需要再次備案，只有進行了重新備案后才能作為依據。這個問題就像是夫妻結婚后可以離婚可以再結婚一樣，這是你的自由，只是每次都要去履行登記手續，未履行這個手續就是非法的。當然，黑白合同和是否是真實意思表示不能相提并論。在實踐中，有的黑合同并非當事人的真實意思表示，是承包人出自無奈或者為了中標或承包工程而不得已而為的。我認為《司法解釋》第21條規定的本意是限制當事人以真實意思為由規避法律和政府的相關規定，這是法律對當事人的不正確的“真實意思”的干予。因此，履約過程中如要簽訂與中標合同實質性內容發生變更的補充協議的關鍵是要有法定的變更事由并同樣辦理備案手續。

　　問題三：建設工程《示范合同》中關于確定變更價款的31.2款中約定：承包人在雙方確定變更事項后的14天內，不向工程師提出變更工程價款報告時，視為該項變更不涉及合同價款的變更。據此提出以下問題：承包人在14天內沒有提交變更價款的專項報告,但有雙方簽字確認的變更事項記錄，月進度款的報告中也包括了該月發生的變更工程價款金額，這是否可視為承包方未違反上述合同的約定?

　　答：這涉及到變更的簽證確認及具體操作問題。有的變更簽證只是確定一個事實，上面寫著“情況屬實”甚至“收到”，這和確定合同變更的具體金額價款是不同的概念。因此，我認為關鍵是看變更的簽證手續應該如何規范操作。如果對簽證具體價款變更已經作了明確約定的，那就作為合同結算依據加進去就是了;如果簽證只是確定了具體事實而未確定變更價款的，那么就以圖紙為依據來確定變更價款，按照《司法解釋》第16條和第19條來操作，也即當事人對變更的價款不能協商一致，可以提交鑒定單位確定。這里要注意的是，有些合同約定要在7天內提出變更的價款，但還要看雙方是否對7天期限作了明確約定。如果沒有，則可以看合同是否有默示條款。如果沒有合同約定也沒有默示條款，那么7天期限就不應限制當事人，即便過了7天期限，仍可繼續提出變更價款請求，其適用的是時效依據，即不超過二年。

　　問題四：依據解釋第20條規定的內容，如果當事人僅僅約定了竣工結算的期限，而沒有約定承包商提交決算報告后，發包人"在約定期限內不予答復，視為認可竣工結算文件"的，如何處理?另：“不予答復”如何理解?

　　答：《司法解釋》第20條的立法用意是有效制約逾期不結算工程價款，鼓勵雙方對結算期限的法律后果作明確約定，以體現“過期視為認可”這樣一種原則,這對制約某些發包人以拖延決算為手段達到拖延支付工程款的目的是有重要意義的。但如果合同僅僅約定了期限而沒有約定逾期后的法律后果——過期視作認可，實際上等于沒有充分利用“司法解釋”這一精神，自然視為沒有約定。關于"不予答復" 的理解，我認為是發包人對承包人申報的結算價款的同意與否是否作了答復。而且，如果發包人不同意結算，要注意其限制條件是“沒有正當理由”。如果發包人有正當的理由沒有同意承包人的結算，則不能當然視為“不予答復”。

　　問題五：簽訂合同時無設計圖紙,是邊設計邊施工的合同，但合同又約定了"一口價"，那么結算工程款發生爭議時，是依據解釋第22條，不予對工程造價進行鑒定，還是依據解釋第16條2款，參照定額重新審價?

　　答：這種既沒有設計圖紙，也沒有計價的設計依據，卻又以固定價格承發包工程的情況是根本違反建設程序中的'基本規則的。我認為，如果實際情況就是如此，則應適用按實結算的原則，即按《司法解釋》第16條的規定處理。只要干活了，就要計價。邊施工邊設計的工程，施工中的圖紙就是你的計價圖紙，如果沒有設計圖紙就按照承包人實際施工量來計算對價。這種所謂的"一口價"是沒有標的的，如果在確定“一口價”的時候沒有任何圖紙，那就沒有包干依據，應當全部打開，予以鑒定，對實際發生的工程量計價，叫做"約而不定，包而不實 "，因為包干的標的就是設計圖紙。如果確定“一口價”的計價方式時沒有圖紙，那么就只能按照施工過程中提供的圖紙來按實計算。

　　問題六：合同沒有約定計息，但有滯納金計付標準，可以嗎?《司法解釋》第17條規定：當事人對工程欠款利息計付標準有約定的，按約定處理。如果當事人在合同中沒有約定利息計付標準，而約定了滯納金計付標準，對于這種情況如何適用?標準是否有限制?

　　答：這里有很多個概念，利息、滯納金、違約金、賠償金、雙倍利息等等，這和《合同法》有關違約責任的規定是相符的。違約責任的承擔方式基本有兩種，一種是補償性的，一種是懲罰性的。當事人可以根據合同的具體情況自由約定剛才說的這幾種違約責任的承擔方式。問題是所涉及的利息和滯納金標準，如果當事人對這兩種違約金有具體約定都要從約定。此外還有個法律問題，當事人約定了比較高的違約金后，當需要依約定追究責任時一方當事人認為約定的標準過高要求降低的，按《合同法》第114條規定是可以申請人民法院或仲裁庭降低的。至于是否降低，如何降低，則要由雙方各自舉證以影響法官或仲裁員的自由心證。因此關于標準的高低應從合同的具體情況出發由當事人自己約定，就標準而言不應該有限制，只要當事人自己有約定即可。

工程合同篇7

　　一、工程名稱:

　　二、工程地點

　　三、工程內容：（包括河道正項土方施工以及為完成正項土方工程的附屬)

　　工作內容，含打、拆壩，排水結合填筑防洪堤、圍埝等

　　四、工程標準：

　　1、河道標準：底寬米、底高程米、坡比。按照河道施工規范，中心線最大誤差為20 cm左右，河底高程誤差不大于+3.0cm--- -20cm,平均值不高于設計高程；底寬;30 cm，平均值不小于設計底寬；局部坡,整體坡不陡于設計值（1：n），其它按相關技術規范標準執行。

　　2、其它要求:

　　五、文明施工及工程安全：

　　乙方應認真做好文明施工，切實抓好安全工作，施工過程中確因乙方責任發生的經濟賠償和安全責任事故由乙方負責.

　　六、施工時間：

　　本工程自日，至年; 月日竣工，工期天。

　　七、合同價格及付款方式：

　　工程暫定施工土方總量 m3，綜合單價為元/ m3，暫定合同總價為元（小寫 ; 元）。分期付款方式為; 。工程最終結算以監理核定的工程量為準。

　　八、雙方責職：

　　甲方責職：

　　1、甲方在開工前，按有關文件、規范明確工程施工相關任務和要求。

　　2、甲方接到乙方提交的開工申請書或開工報告后，應及時組織審查和批準。

　　3、甲方應按招標文件的內容或協商一致的意見提供乙方組織施工的相關條

　　件。

　　4、甲方應按本合同所明確的付款辦法，按時付款。

　　5、甲方應及時做好施工過程中的矛盾協調工作。

　　乙方責職：

　　1、乙方保證按合同（含招投標文件、雙方協商一致的書面文書）的.內容，

　　按期保質完成工程任務，逾期完工按; 元/天扣罰違約金。

　　2、乙方在開工前必須按規定辦理與施工相關的一切手續，包括：在簽訂合同前交納屢約保證金元；向甲方提供施工方案；開工報告等。否則乙方不得開工，若乙方三天內不辦理上述手續，甲方將取消乙方的中標資格。

　　3、工程施工期間，如乙方無正當理由終止工程施工，甲方除不結算已經施工部分的費用外，并扣罰履約保證金。由此而產生的后果由乙方負責。

　　4、乙方應積極做好矛盾的協調處理工作。

　　九、其它：

　　十、本合同未涉及內容，經雙方協商解決。

　　十一、本合同經雙方法定代表人或委托代理人簽名并分別加蓋單位公章后生效。

　　十二、本合同一式六份，其中正本二份、副本四份，雙方各執正本一份、副本二份。

　　甲方（公章)

　　法定代表人（簽字）：;

　　乙方(公章)

　　法定代表人（簽字或委托代理人)

工程合同篇8

　　發包人：屋主（以下簡稱甲方）

　　承包人：建筑隊負責人（以下簡稱乙方）

　　（1）建筑地點： 141號。

　　（2）建筑面積：三層共大約650個平方米左右。

　　（3）建筑結構：框架結構（墻壁寬為“18墻”）。

　　（4）房屋高度：第一層高凈空4米，第二層高凈空3.8米，第三層高凈空

　　3.6米(各層的高度是裝修后的高度)。

　　（5）承包性質：包工不包料（主要建筑材料），包建又包裝修（包建兩個長、寬、

　　深分別為3米、1米、1.5米的化糞池）。

　　（6）甲方負責購買主要建筑材料（如沙、石仔、鐵、水坭、石灰。紅磚等）。

　　（7）乙方負責免費供應輔助建筑材（包括模板、支撐、頂柱、橫梁等）以及一切

　　勞動、建筑工具。

　　（8）由開工到俊工（開條形墻大腳至全部完成）的所有人工、費用都由乙方負責

　　（水電費除外）。

　　（9）甲方負責購買的主要建筑材料包運到大門口的兩側。

　　（10）框架結構的各種規格、尺寸在建房時由甲乙雙方商議來決定）。

　　（11）裝修規格：

　　① 外墻：房屋的兩側及后面鋪馬賽克（紙皮石），前面鋪磚仔。

　　（12）乙方既要保證工程質量，同時也要保證施工期間的`生產安全。對于一切安全事故所造成的損失全部由乙方負責。

　　（13）乙方因質量問題是所造成的損失（包括人工損失、建筑材料損失），都由乙方負責。

　　（14）工程進度要求：在20xx年陽歷11月12日開始搞基礎，必須建好第一層過舊歷年，并于20xx年陽歷6月底前建好主體，12月底前完成裝修。

　　（15）未盡事宜，甲、乙雙方共同協商解決。

　　（16）承包人工、費用：

　　（1）（包建又包裝修）每平方米建筑面積的人工、費用是：貳佰陸拾元整（￥260元/m2）。

　　（2）另外，如果甲、乙雙方因某些原因不能裝修或某些樓層不能裝修的計算方法：

　　（只建不裝修）每平方米建筑面積的人工、費用是：壹佰柒拾元整（￥170元/m2）。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

工程合同篇9

　　委托方甲方：

　　承包方乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》及國家有關規定，結合工程的具體情況，經雙方充分協商，簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱:

　　工程地點:

　　工程內容：

　　二、工程總價：

　　詳見附件一(工程價格匯總表)

　　三、產品質量及安裝調試要求

　　1：乙方須按附件表一要求向甲方提供符合國家產品質量標準的正品設備，不得以任何理由以次充好，如發現有非正品則乙方以一賠十。未經甲方同意不得擅自更改方案。

　　2：乙方所提供的設備應保證產品內外包裝完好無損，若不能達到要求，甲方有權要求乙方更換產品，由此帶來的一切損失由乙方自行承擔。

　　3：在簽訂合同后，乙方按照甲方要求負責設備安裝、調試，要求做到布局合理，步線規范，便于使用及維護、符合國家有關技術標準。

　　4：由甲方提供安裝場地及電源。

　　四、工程項目建設期限

　　合同簽定后____日內進場施工，整個工期為____天。(____年____月____日開工，____年____月____日以前乙方按照設計要求完成設備安裝調試)

　　五、售后服務：

　　1：乙方所提供合同內設備，從驗收之日起，所有產品及零配件質保期按規定辦理。在質保期內，若有產品質量問題，由乙方負責更換或維修。質保期滿后，設備維修時，乙方按成本費計算，跟換的產品必須是新的.，且質保期從當時算起。

　　2：乙方對其銷售的產品提供三年質保(攝像頭，監控主機)，對工程所涉及的線路及附加設備保修期限為自交工之日起2個月。(硬件保修三年，人為損壞無質保)對保修范圍內的硬件，乙方不收取任何費用。施工完畢，如需移位、改動或添加將另核算費用。甲方在保修期間同其他公司、人員進行維修或人為損壞及電壓不穩、雷電、水、潮、塵、等外界因素設備將不予保修，上門收取上門費。 3：如施工期間所需監控硬件(設備、線、電腦等)中有由甲方提供的設備，所有設備將不予保修。施工安裝完畢后，乙方只負責對其設備保修，如出現偷盜、搶劫、打架斗毆等違法現象、事件、犯罪行為的本單位只能有限性協助公安部門備案，甲方出現的一切各個方面損失乙方不予承擔任何責任、風險及各方面的賠償。

　　4：凡由產品質量問題引起的各類故障，乙方在接到甲方故障保修通知后，須在4小時內響應，24小時內解決故障，若在24小時內部能排除故障的，則應由乙方提供不低于原設備標準的產品保證監控區域的正常使用。

　　5：乙方向甲方免費培訓1-2名設備操作管理人員。要求達到能正確使用與維護本合同內的設備，設施。

　　六、竣工驗收及付款方式：

　　項目施工安裝、調試完畢，由乙方通知甲方組織驗收，若5天內由于甲方拖延不驗收視為工程驗收合格。項目施工安裝、調試完畢后，并簽注驗收結論，并支付合同總金額的￥：________大寫( )(此部分資金不計算利息)，逾期不付按0.1%滯納金

　　七、違約責任:

　　1：乙方必須嚴格按照合同要求按時完成供貨及安裝調試完畢交付甲方使用。如有違約，每違約一天。按合同總額的1%向甲方支付違約金，若違約超過10天，甲方有權解除合同，所照成的損失，由乙方負責。

　　2：在乙方履行合同后，甲方保證按時向乙方支付合同款項，如有違約，每違約一天，按合同總金額的1%向乙方支付違約金。

　　八、本合同按《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國產品質量法》、《消費者權益保護法》等有關法律條款執行。

　　九、合同執行中，若發生糾紛，由甲乙雙方協商解決。若協商不成，提交仲裁委員會解決，直至提交法院審理。

　　十、本合同一式兩份，由甲乙雙方各持一份。

　　十一、未盡事宜，由甲乙雙方友好協商解決。

　　十二、本合同經雙方法定代表人或其授權的代表簽字，加蓋雙方公章后之日生效。貨款兩清后。合同效力終止。