項目施工合同2023
隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同，越來越多事情需要用到合同，簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么問題來了，到底應如何擬定合同呢？以下是小編為大家收集的項目施工合同2023，歡迎閱讀與收藏。
項目施工合同20231
甲方：
乙方：
一、 甲方承包給乙方的工程項目：
1、校園圍墻墻體260米長、高2.5米(總面積650平方米)。墻體粉批白水泥，包工包料，每平方米6.5元。計價4225元。
2、廁所墻內(nèi)外三面加教師住平房東面墻體，總長230米、高1.8米(總面積414平方米)。拆除墻體沙灰、粉水泥砂漿、批白水泥兩遍，包工包料，每平方米20元。計價8280元。
3、教室內(nèi)墻200平方米，墻體分批水晶膩子，1.5米高墻體再外批油漆，包工包料，每平方10元，計價20xx元。
4、學校西院墻修補、南北一致整平，包工料計價2300元。
四項總計價：16805元(壹萬陸仟捌佰零伍元)
二、乙方權(quán)利義務
1、乙方施工的期限：合同簽訂后兩周內(nèi)施工完畢。
2、可以向甲方提出必要的`施工幫助：如提供工人住宿、在學校大伙自費就餐、學校有能力提供的工具。
3、須保質(zhì)保量按時完工。
三、甲方權(quán)利義務
1、對乙方的施工進行監(jiān)督。
2、有權(quán)利對不合格的施工通知乙方返工。
3、對乙方提出的合理幫助給予支持。
四、工程質(zhì)量
乙方必須按預算要求施工，保質(zhì)保量施工，甲方驗收不合格乙方必須返工。
五、 付款方式
工程所需款項由乙方先墊資，完工甲方驗收后一個月內(nèi)付款。
六、 安全責任
施工過程中因施工出現(xiàn)安全事故，一切責任和經(jīng)濟損失由乙方負責。
七、 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，雙方簽字后生效。
八、 未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方簽章：______乙方簽章(簽字)：______
______年____月____日：
項目施工合同20232
甲方(委托方)：
乙方(承攬方)：
經(jīng)甲、乙方協(xié)商一致，乙方承攬位于泰安東岳大街西段道路開口工程項目中的施工：
為確保工期、質(zhì)量，雙方協(xié)議如下：
一、乙方負責泰安東岳大街西段道路開口工程。
二、乙方以自己的設備完成施工。自行解決臨時住房、水電等臨建設施。設備、材料堆放應服從甲方安排意見。
三、乙方聘用、雇用施工人員應當符合國家法律規(guī)定。乙方以自己所有的施工隊伍完成施工，不得將工程分包。乙方對自己的施工人員負有管理、指揮、處分的權(quán)利;對自己的施工人員的人身、財產(chǎn)安全負全部責任，甲方無權(quán)干涉。
四、承攬期限：自20__年4月25日始至20__年4月30日止。
五、承攬費用總計：人民幣叁萬元整(小寫：30000、00元);
六、承攬費用支付方式：合同生效后，施工前一次性支付乙方全額工程款。此費用包含材料、人工、拆遷、施工等相關(guān)費用，不再產(chǎn)生任何費用。
七、質(zhì)保期：自竣工驗收后保修一年。
八、質(zhì)量要求：必須全部達到甲方提供的圖紙和設計文件標準。并保證一次驗收合格率達到100%，優(yōu)良率達到95%。
九、承攬期限內(nèi)，乙方負責協(xié)調(diào)相關(guān)管線、光纜等相關(guān)單位，并確保不影響相關(guān)單位的正常運營，甲方有權(quán)監(jiān)督檢查乙方的施工質(zhì)量。因乙方原因造成的質(zhì)量不合格，甲方有權(quán)要求乙方在規(guī)定的時間內(nèi)無償返工，達到質(zhì)量驗收標準。
十、工程涉及相關(guān)光纜線路以及熱力、通信、自來水、高壓線等各種管線、光纜等工程施工，應嚴格執(zhí)行泰安市的'相關(guān)文件規(guī)定，因乙方施工造成管線光纜無法正常使用的，由乙方負責協(xié)調(diào)有關(guān)單位并負責賠償相關(guān)損失。
十一、乙方必須堅持文明施工，乙方做好施工現(xiàn)場環(huán)境保、勞動保護和安全生產(chǎn)。
十二、乙方對已完工的項目和安裝的設備，在驗收交接前應負責保管，保證其完好狀態(tài)。
十三、合同價款調(diào)整：本合同簽訂后任何一方不得擅自改變合同價款，但有下列情況之一的可作調(diào)整：
1、自然災害造成的不可抗力損失。
2、經(jīng)雙方認可的承攬項目數(shù)量增減的。
十四、違約責任
1、乙方違反承攬期限，每拖延一日，按合同總價款的承擔甲方的經(jīng)濟損失。
2、項目質(zhì)量達不到驗收標準，經(jīng)返工后仍達不到的，乙方應承擔因此給甲方造成的經(jīng)濟損失，并無權(quán)要求甲方支付工程款。
3、甲方未按合同約定履行義務，給乙方造成經(jīng)濟損失的，應予賠償。
十五、驗收：乙方完成承攬工作后，由乙方負責相關(guān)政府單位進行驗收，并確保工程驗收合格。因施工不合格造成的損失由乙方自行承擔。
十六、安全：乙方在完成承攬項目過程中，對于因自己的行為造成的己方或他方人員的人身及、財產(chǎn)損害，乙方承擔全部善后責任和經(jīng)濟損失。
十七、對于不可抗力給對方造成的危害后果，雙方互不承擔責任。損害由各方自行承擔。
十八、爭議解決辦法：協(xié)商。協(xié)商不成，由甲方所在地法院裁決。十九、合同生效與終止：本合同自甲、乙雙方蓋章之日起生效，施工完畢后，經(jīng)相關(guān)單位驗收合格即告終止。
二十、補充協(xié)議：本合同未盡事宜，雙方簽定書面補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等的法律效力。
二十一、本合同正本、副本各兩份，甲乙雙方各執(zhí)正本一份，副本六份。
甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)
經(jīng)辦人：_________(簽字)經(jīng)辦人：_________(簽字)
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
項目施工合同20233
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
身份證號碼：
甲方現(xiàn)將_____工程基礎土石方分項工程人工勞務承包給乙方，根據(jù)甲乙雙方多次共同協(xié)商，在平等一致的基礎上，本著雙方互惠互利的原則，達成本合同條款，供雙方遵照執(zhí)行。
第一條：工程概況：
1、工程名稱：____________________。
2、工程地點：____________________。
第二條：承包范圍：
發(fā)包方所提供的施工圖中所含_____車庫_____工程基礎土石方分項工程基礎、電梯井、塔吊基礎、部分外運土石方、內(nèi)轉(zhuǎn)土石方至甲方指定位置堆放，所含全部工作內(nèi)容。
第三條：工期：
(一)開工日期：_____年_____月_____日(根據(jù)甲方的工期要求)。
(二)竣工日期：_____年_____月_____日(根據(jù)甲方的工期要求)。
第四條：工程價款：
1、分部分項工程單價如下：
獨立基礎：基礎土石方分項工程頁巖_____元/m(條形基礎、電梯井、塔吊基礎)、砂巖_____元/m(條形基礎、電梯井、塔吊基礎)。
人工挖孔樁：土方_____元/立方米，頁巖_____元/立方米，板石(需要水鉆施工)_____元/立方米，土方中孤石按實際方量_____元/立方米。安全帽等)、夜間施工加班費、加餐費、場內(nèi)材料轉(zhuǎn)運費及清除垃圾轉(zhuǎn)運費。同時涵蓋但不限于以下具體工作內(nèi)容：
(1)人工開挖場內(nèi)土方及建筑垃圾。
(2)人工開鑿場內(nèi)石方并滿足現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范要求。
(3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工裝斗配合塔機吊裝轉(zhuǎn)運到甲方指定地點。
(4)場內(nèi)排水工作。
(5)施工用腳手架的搭拆。
(6)完成該單項工序所需的.各種設備及工、用具等一切低值易耗品(如空壓機、鍬、撮箕、抽水泵、鈀鉤等)。
(7)完成該分項工序的安全責任及相應的安全勞保用品費用。
(8)__省文明工地施工要求本單項工序應做的工作。
2、零星簽證計時工60.00元/工日。
3、室內(nèi)取土夯實、回填______元/m(含取土、運土、分層回填、夯實)。
4、算工程量。
第五條：施工技術(shù)要求：
(一)基礎土石方工程由甲方施工員向乙方進行技術(shù)交底，并以書面形式由乙方代表簽證。
(二)乙方代表必須指揮工人嚴格按施工圖、技術(shù)交底和施工規(guī)范嚴格施工。
(三)每道工序必須按交底、施工、檢查、驗收幾步驟進行，上一道工序完成驗收合格后，方可進行下一道工序施工。
第六條：雙方責任及工作：
(一)甲方工作：
1、為施工協(xié)調(diào)有關(guān)工作關(guān)系。
2、甲方施工員對工程進度，施工步驟進行安排，指導乙方施工，并對質(zhì)量安全工作進行質(zhì)量監(jiān)督檢查。
(二)乙方工作：
1、嚴格執(zhí)行合同中對工程工期、質(zhì)量安全的要求，服從施工員及現(xiàn)場管理人員的安排，嚴格按照施工圖、交底記要和國家現(xiàn)行施工規(guī)范進行施工。
2、加強對工人的管理，教育工人遵紀守法，加強安全、防火、防盜意識。嚴格要求工人按照建筑工人安全技術(shù)操作規(guī)程進行施工作業(yè)，做好自檢工作。
3、組織工人文明施工，加強施工現(xiàn)場管理，不允許工人打架罵人，做到工完場清。
第七條：工程質(zhì)量驗收
1、嚴格按照國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范和質(zhì)量評定標準進行驗收。
2、因乙方造成的質(zhì)量問題而返工，由乙方負責全部責任并承擔其材料及人工費，并接受罰款。如無法保證工程質(zhì)量進度，甲方有權(quán)單方面終止本合同，所完成的部分分項工程經(jīng)驗收合格后按已完成金額的60%人工費(不加任何費用)結(jié)算給乙方，并清退出場。
第八條：人工費支付
本分項工程無進度款，待工程完工驗收合格后一次性付清。
第九條：安全責任：
在分項工程單價中10%作為安全設施費和管理費。另簽定安全責任書，具有同等法律效力。
第十條：其他約定：
1、合同期內(nèi)乙方借故中途停工或退場，甲方有權(quán)拒付人工費，乙方所聘工人的工資由簽約人全權(quán)負責支付。并同時承擔給甲方該分項工程總造價15%的違約金，由此給甲方造成的其它經(jīng)濟損失由乙方全額賠付。
2、乙方所需機具、用具由乙方自行解決，在甲方借用的設備在施工期間應對設備進行維修保養(yǎng)。如有損壞照價賠償或支付修理費。
3、嚴禁將所承包的分部分項工程分包給他人，否則甲方有權(quán)單方終止合同，所完成的部分分項工程經(jīng)驗收合格后按已完成量的60%人工費(不加任何費用)結(jié)算給乙方，并清退出場。
4、乙方如因工人素質(zhì)低、技術(shù)差等原因達不到質(zhì)量、工期及文明施工等要求，以及有違法亂紀行為等，造成所有損失由乙方簽約人全權(quán)負責。
5、甲方為乙方提供食宿條件，如乙方人員損失甲方公物，應照價賠償。
6、由于乙方原因無故停工，每次處罰款20__元以上。
第十一條其它：
1、工程外包工人員管理辦法作為本合同的附件，具有同等法律效力，應嚴格遵守執(zhí)行。
2、未盡事宜，由雙方協(xié)商，形成新的合同條款，雙方共同遵照執(zhí)行。
3、本合同一式叁份，甲方執(zhí)倆份，乙方執(zhí)壹份，具同等法律效力，雙方簽字后生效，工程竣工驗收合格，結(jié)清尾款，自然失效，
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
項目施工合同20234
發(fā)包人代表(甲方)： 承包人代表(乙方)：
身份證號： 身份證號：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
合同雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理方法》以及相關(guān)法律再結(jié)合具體情況，經(jīng)過友好協(xié)商達成以下協(xié)議。
1、甲方將位于X市X區(qū)X小區(qū)的一件套房交由甲方裝修，總面積為120平方米。(甲方擁有對房屋的所有權(quán))。
2、開工前，甲方需要清點現(xiàn)場家具等財產(chǎn)并與乙方交底，對不能騰空的設施實行保護措施，否則對于損壞、丟失的'財務乙方概不負責。
3、甲方需要向乙方提供水、電、氣等相關(guān)設施并說明注意事項，在使用公共設施時要同鄰居等做好協(xié)調(diào)工作。
4、甲方負責擬定好工程圖紙并向乙方說明具體要求，否則造成不良后果由甲方承擔。
5、乙方要嚴格按照甲方提供的圖紙及具體要求施工，未經(jīng)同意不得隨意改造，否則承擔一切后果。
6、乙方要遵守室內(nèi)裝修的管理規(guī)定，不得污染環(huán)境、不得擾民。
7、乙方要認真履行合同條約，按時保質(zhì)保量地完成任務。
8、施工過程中如果出現(xiàn)變更甲方需要及時與乙方聯(lián)系更改，其中產(chǎn)生的費用由雙方協(xié)商。
8、總工程的費用為x元，在工程結(jié)束后一個月內(nèi)沒有質(zhì)量問題，甲方須一次性付清。
雙方如果有其他條款可經(jīng)商定后附加在合同后面，仍然有效。
甲方：(簽字)蓋章 乙方：(簽字)蓋章
簽訂日期：______年____月____日
【項目施工合同】相關(guān)文章：
項目施工合同03-09
項目施工掛靠合同08-12
項目施工合同(15篇)04-03
建筑施工項目工程合同04-03
項目施工合同15篇04-02
項目施工合同范本02-24
項目工程施工合同11-29
弱電項目施工合同通用12-12
項目施工合同(集合15篇)04-08