家庭房屋裝修標(biāo)準(zhǔn)合同
隨著法律觀念的日漸普及，我們用到合同的地方越來(lái)越多，簽訂合同能平衡雙方當(dāng)事人的平等地位。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，下面是小編整理的家庭房屋裝修標(biāo)準(zhǔn)合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。
家庭房屋裝修標(biāo)準(zhǔn)合同1
原告：住所地：法定代表人：被告：住所地：法定代表人：訴訟請(qǐng)求：風(fēng)險(xiǎn)提示：
訴訟請(qǐng)求必須具體﹑明確，該寫的一定要寫，因?yàn)槠涫玛P(guān)法院審查的范圍。但千萬(wàn)不可不加思考地亂要求，如果無(wú)相應(yīng)的證據(jù)來(lái)支持你的主張，勢(shì)必遭到敗訴的后果，通常還會(huì)因此而向法院支付相應(yīng)的訴訟費(fèi)。
另外，訴訟請(qǐng)求應(yīng)提出具體的數(shù)額，不能籠統(tǒng)地說(shuō)賠償原告的一切損失之類。雖然這是沒(méi)有爭(zhēng)議的，但并不等于在提出訴訟請(qǐng)求時(shí)多多益善，比較切合實(shí)際的請(qǐng)求數(shù)額，不僅可以減收訴訟成本，降低訴訟風(fēng)險(xiǎn)，而且有利于法院的調(diào)解和雙方當(dāng)事人的和解，減少訟累。
一、請(qǐng)求依法判令被告支付原告工程款人民幣_(tái)_____元，并支付原告上述款項(xiàng)自________年____月____日起至實(shí)際支付之日止的利息損失;
二、本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。事實(shí)與理由：風(fēng)險(xiǎn)提示：
訴狀是個(gè)利劍，挑起戰(zhàn)爭(zhēng)。如果沒(méi)有寫好，那么勢(shì)必倒過(guò)來(lái)傷到自己。因此，要擺事實(shí)，講明道理，引用有關(guān)法律和政策規(guī)定，為訴訟請(qǐng)求的合法性提供充足的依據(jù)。擺事實(shí)，是要把雙方當(dāng)事人的法律關(guān)系，發(fā)生糾紛的`原因、經(jīng)過(guò)和現(xiàn)狀，特別是雙方爭(zhēng)議的焦點(diǎn)，實(shí)事求是地寫清楚。講道理，是要進(jìn)行分析，分清是非曲直，明確責(zé)任，并援引有關(guān)法律條款和政策規(guī)定。________年____月____日，被告將______廠房防腐工程發(fā)包給原告，并與原告簽訂了《_____廠房防腐施工合同》，合同約定：施工面積約為_(kāi)____㎡，總工程價(jià)約為_(kāi)______元，按實(shí)際施工面積結(jié)算工程款。在原告施工過(guò)程中，被告又增加了_____廠房三樓、四樓的地坪防腐工程。合同對(duì)如何支付工程款作了約定：
1、合同簽訂后，被告向原告支付總款____%作為合同定金;
2、工程全部完成，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格，核對(duì)施工數(shù)量，被告向原告付清工程款___%，余下____%質(zhì)量保證金，待保修期滿________年后，一次性付清。合同中明確約定工程保修期為_(kāi)_______年，保修期自竣工驗(yàn)收簽字之日起計(jì)。合同簽訂后，被告支付了____萬(wàn)元的定金。________年____月____日，被告驗(yàn)收了該工程，并對(duì)原告實(shí)際施工面積和工程總價(jià)款都予以了簽字確認(rèn)。原告實(shí)際施工防腐面積為_(kāi)_____㎡，工程總價(jià)款為_(kāi)____元。時(shí)至今日，該工程的保修期早已屆滿，但被告分文未付余下工程款______元。原告曾多次催討該款項(xiàng)，但被告均以各種理由推脫，至今未付。綜上所述，被告的行為已嚴(yán)重?fù)p害了原告的合法權(quán)益。為此，為使原告的合法權(quán)益得到保護(hù)，根據(jù)我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)之有關(guān)規(guī)定，特向貴院提起訴訟，請(qǐng)依法予以判決。此致______人民法院具狀人：________年____月____日風(fēng)險(xiǎn)提示：
提起民事訴訟的原告負(fù)有舉證責(zé)任，要能夠舉出證明案情事實(shí)，支持自己訴訟主張的各種證據(jù)等等。
注意，列書證，要附上原件或復(fù)制件，如系摘錄或抄件，要如實(shí)反映原件本意，切忌斷章取義、并應(yīng)注明材料的出處;列舉物證，要寫明什么樣的物品，在什么地方由誰(shuí)保存著;列舉證人，要寫明證人的姓名、住址，他能證明什么問(wèn)題等。
另外，證據(jù)和證據(jù)來(lái)源，雖然法律規(guī)定必須提交，但提交時(shí)的說(shuō)明應(yīng)能簡(jiǎn)就簡(jiǎn)，盡可能在法律許可的范圍內(nèi)保留自己的殺手锏，在庭審辯論中占據(jù)主動(dòng)。
附：起訴狀副本____份;證據(jù)材料副本____份。
家庭房屋裝修標(biāo)準(zhǔn)合同2
甲方：____________ 身份證號(hào)：____________
乙方：____________ 身份證號(hào)：____________
在平等自愿的基礎(chǔ)上，甲方將自己的房子一幢承包給乙方裝修，經(jīng)協(xié)商甲、乙雙方達(dá)成以下協(xié)議：
一、裝修施工地點(diǎn)：縣鎮(zhèn)村1號(hào)
二、工程內(nèi)容：
1、內(nèi)粉：地磚、樓梯磚、墻漆、膩?zhàn)臃邸⑹摇?/p>
4、外粉：前方墻貼磚，院壩貼瓷磚，其余三方跨泥漿。
三、承包方式：包工不包料，電由甲方提供。乙方為單包工的方式承攬裝修，承攬裝修單價(jià)為：每1個(gè)大平方82元(捌拾貳元整)。
四、乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方咨詢、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)服務(wù)。
合同簽訂后，乙方關(guān)于工程的'相關(guān)事宜應(yīng)與甲方聯(lián)系，以確保工程質(zhì)量和工期。
五、在施工中由乙方自行提供相應(yīng)的設(shè)備、工具和技術(shù)，以及自行聘請(qǐng)技術(shù)工人，并由乙方對(duì)安全事故承擔(dān)全面責(zé)任，如果在施工中發(fā)生事故以及人員傷亡，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任，也不墊付任何費(fèi)用。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)措施，如遇上述情況發(fā)生，造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
六、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失及人身?yè)p失均由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
七、本合同一式二份，雙方各持一份，均具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
簽字(蓋章)： 簽字(蓋章)：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
________年____月____日________年____月____日
家庭房屋裝修標(biāo)準(zhǔn)合同3
甲方：(以下簡(jiǎn)稱甲方)____________
乙方：(以下簡(jiǎn)稱乙方)____________
依照《民法典》及國(guó)家建設(shè)部、省市建委對(duì)建筑裝飾工程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下：
一、工程概況及承包方式
1、工程名稱：____________
2、工程地點(diǎn)：____________
3、工程承包方式：________
4、工程概況：
建筑面積____平方米。
二、工程裝修內(nèi)容
綜合樓室內(nèi)棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程
三、工程造價(jià)
工程造價(jià)以施工圖紙、甲方的使用要求及設(shè)計(jì)要求為依據(jù);
工程造價(jià)為：____元。(以甲方認(rèn)定的單價(jià)為準(zhǔn)，工程量竣工后以審計(jì)為準(zhǔn))
四、工程期限
工程開(kāi)工日期：________年____月____日
工程竣工日期：________年____月____日
五、質(zhì)量要求
按國(guó)家建設(shè)部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)G7391《建筑裝飾工程施工驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定，及省、市建委、消防部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，工程質(zhì)量達(dá)到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題(竣工后甲方使用，人為造成的質(zhì)量問(wèn)題除外)，屬于乙方責(zé)任的，乙方無(wú)償保修，保修期為_(kāi)_______年，終身維修。辦公室裝修合同范本
六、付款方式
1、合同簽定后，甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的
2、工程進(jìn)展一半時(shí)，甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的
3、工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的
4、乙方剩余工程款作為質(zhì)保金__內(nèi)付清。
七、雙方責(zé)任
1、甲方：負(fù)責(zé)提供整個(gè)工程的使用、設(shè)計(jì)要求;提供現(xiàn)場(chǎng)使用的水、電位置;提供材料運(yùn)輸通道、必要的材料堆放場(chǎng)地及原樓的設(shè)計(jì)圖紙;對(duì)裝修工程所涉及的`配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應(yīng)負(fù)責(zé)指明;施工場(chǎng)地要平整。
2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設(shè)計(jì)圖紙及工程報(bào)價(jià)。
八、其它事宜
經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議：
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失，由違約方承擔(dān)。
2、本工程報(bào)價(jià)外的工程或工程項(xiàng)目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時(shí)，需甲方認(rèn)定綜合單價(jià)后，以現(xiàn)場(chǎng)簽證形式由甲方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字為準(zhǔn)，并列入竣工決算追加當(dāng)中。(如本工程報(bào)價(jià)外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項(xiàng)目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時(shí)，甲方已認(rèn)可，但甲方?jīng)]簽證的，其所發(fā)生的費(fèi)用同樣生效。)
3、工程量發(fā)生變化時(shí)，按竣工后工程審計(jì)的工程量計(jì)算為準(zhǔn)。
4、如甲方或乙方違約，而沒(méi)有按合同執(zhí)行的，可向上級(jí)主管部門或仲裁機(jī)構(gòu)申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。
甲方：____________乙方：____________
簽訂日期：________年____月____日________年____月____日
【家庭房屋裝修標(biāo)準(zhǔn)合同】相關(guān)文章：
標(biāo)準(zhǔn)房屋裝修合同07-20
標(biāo)準(zhǔn)家庭裝修合同12-20
家庭房屋裝修合同08-23
家庭房屋裝修合同03-14
房屋家庭裝修合同01-16
家庭房屋裝修明細(xì)合同11-16