拆遷房屋合同(集合15篇)
在當今社會，人們對合同愈發重視，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編精心整理的拆遷房屋合同，希望能夠幫助到大家。
拆遷房屋合同1
城市市區房屋拆遷安置補償合同
甲方(拆遷人):
地址： 郵政編碼： 電話：
法定代表人： 職務：
乙方(被拆遷人):
地址： 郵政編碼： 電話：
法定代表人： 職務：
甲方因建設需要，須拆除乙方使用的房屋，根據城市房屋拆遷安置補償法規、政策的有關規定，甲乙雙方經協商，就房屋拆遷安置補償達成如下協議。
第一條 項目名稱、地點。建設項目名稱 ，建設地點 ，建設單位 《拆遷許可證》文號 .
第二條 被拆房屋現狀。(一)乙方在拆遷范圍內有房屋 間，建筑面積 平方米，使用面積 平方米，居住面積 平方米。(二)乙方有正式戶口 人，常住人口 人，應安置人口 人，分別是(姓名、性別、年齡、關系等).(三)被拆遷房屋的產權屬于 .
第三條 拆遷安置。(一)乙方安置到 ，房屋 間，建筑面積 平方米，使用面積平方米，居住面積平方米。甲方負責為乙方辦理住房進住手續。(二)乙方臨時過渡到,年月日。甲方保證乙方在過渡期限內回遷，乙方在收到正式安置通知 日內，應遷入安置用房內。
第四條 安置房屋的標準。(一)甲方提供給乙方的安置房屋，其建造標準應當符合頒發的標準;(二)建造質量應當符合;(三)房屋內應當有以下設施：1. ;2. ;3 .
第五條 拆遷安置房屋產權。(一)乙方被安置房屋的產權屬于乙方應與簽訂房屋租賃合同并交納房租及其他費用。(二)乙方被安置房屋的產權屬于甲、乙雙方應另行簽訂房屋買賣合同，持該合同辦理房屋產權轉移手續，該合同作為本合同附件與本合同具有同等法律的約束力。
第六條 房屋拆遷補助。甲方支付乙方搬家補助費 元;臨時過渡費(含交通補助、供暖補助等)元;轉學補助費元;提前搬家獎勵費元;其他補助費元;共計人民幣元。
第七條 被拆遷房屋補償。甲方對被拆除房屋的產權人按以下方式進行補償：1.作價補償。被拆遷房屋間，建筑面積平方米，按每平方米元作價補償，甲方支付乙方拆遷補償費元。本合同簽訂后，由乙方負責辦理被拆除房屋產權的注銷手續。2.產權調換。甲方以地點，房屋，間，平方米，補償乙方：乙方需支付：(1)結構差價元;(2)面積差價元;(3)房屋成新差價元;3..
第八條 乙方在年月日前將原住房騰空，并交甲方拆除。
第九條 乙方私自搭建的違章建筑或附屬設施應在年月日前自行拆除，逾期不拆除的，甲方有權拆除。
第十條 乙方安置屬于臨時過渡的.，應在收到甲方正式安置通知日內遷入安置住房內。逾期不搬遷的，不再享受各種補助費，并每逾期一天罰款元。
第十一條 乙方安置屬于臨時過渡的，在臨時過渡期內，甲方按每月元支付乙方臨時過渡費。
第十二條 甲方應在本合同第三項約定的臨時過渡期限屆滿前保證乙方按期回遷，逾期不能回遷的，甲方應在臨時過渡期屆滿天前通知乙方，并按以下方法之一處理：1.甲方提供同面積、同質量的安置房屋。2.逾期個月內，甲方按本合同第十一條約定的臨時過渡費的%向乙方加付臨時過渡費，逾期超過個月，甲方按本合同第十一條約定的臨時過渡費的%向乙方加付臨時過渡費。3..
第十三條 特殊情況下安置逾期的處理如果出現下列情況，乙方同意甲方逾期提供安置房屋：1.不可抗力造成安置房屋建筑延期;2.因拆遷戶搬遷遲延造成安置房屋建設延期;3.出現上述情況，甲方應當在情況發生的天內通知乙方。因以上情況造成安置延期的，逾期安置時期的臨時過渡費按第十二條規定的方式處理。
第十四條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十五條 本合同一式三份，甲、乙雙方各持一份，另一份報房屋拆遷主管部門備案。
甲方： 代表人：
年月日
乙方： 代表人：
年月日
拆遷房屋合同2
拆遷人（以下簡稱甲方）：
法定代表人：____，地址：XXX；
單位名稱XXXXXX__；
郵編XXX，電話XXX。
委托代理人：
法定代表人XXX_，地址：XXX_
單位名稱XXXXXX；
郵編：XXX_，電話：XXX。
被拆遷人（以下簡稱乙方）：
姓名：____，性別：XXX；年齡：XXX_
住址：XXXXXXXXXXXX
委托代理人：
姓名：____，性別____；年齡：XXX
住址：XXXXXXXXXXXX
甲方因建設需要，須拆除乙方使用的房屋，根據____市房屋拆遷安置補償法規、政策的有關規定，甲乙雙方經協商，就房屋拆遷安置補償達成如下協議。
第一條房屋拆遷依據
建設項目名稱___，建設地點___，建設單位____《拆遷許可證》文號____。
第二條被拆除房屋現狀
1、乙方在拆遷范圍內有房屋___間，建筑面積___平方米，使用面積___平方米，居住面積___方米。
2、乙方有正式戶口___人。常住人口___人，應安置人口___人。分別是（姓名、性別、年齡、關系等）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX_
3、被拆遷房屋的產權屬于XXX。
第三條拆遷安置
1、乙方安置到___，房屋___間，建筑面積___平方米，使用面積___平方米，居住面積____平方米、甲方負責為乙方辦理住房進住手續。
2、乙方臨時過渡到____，房屋___間。
3、乙方臨時過渡期限自XXX_年____月____日至XXX_年____月____日。
甲方保證乙方在過渡期限內回遷，乙方在收到正式安置通知____日內，應遷入安置用房用。
第四條安置房屋的標準
1、甲方提供給乙方的安置房屋，其建造標準應當符合___頒發的___標準；
2、建造質量應當符合___；
3、房屋內應當有以下設施
第五條拆遷安置房屋產權
1、乙方被安置房屋的產權屬于___
乙方應與___簽訂房屋租賃合同并交納民租及其他費用。
2、乙方被安置房屋的產權屬于XXX_
甲、乙雙方應另行簽訂___買賣合同，持該合同辦理房屋產權簽訂手續，該合同作為本合同附件與本合同具有同等法律的約束力。
第六條房屋拆遷補助
甲方支付乙方房屋的貨幣補償金額為人民幣XXX__元整；附屬物補償金額為人民幣XXX__整；搬家補助費為人民幣XXX__元整；臨時過渡費（含交能補助、供暖補助等）為人民幣XXX__元整；轉學補助費為人民幣XXX__元整；提前搬家獎勵費為人民幣XXX__元整；設施設備遷移費為人民幣XXX__元整；其他補助費為人民幣XXX__元整；共計為人民幣XXX__元整。
第七條拆遷
1、乙方在XXX_年____月____日前應將原住房騰空，經甲方確認，舊房由甲方拆除。
2、乙方私自搭建的違章建筑或附屬設施應在XXX_年____月____日前自行拆除，逾期不拆除的甲方有權拆除。
第八條違約責任
1、甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用，逾期____日，應按所欠款額的XXX__%向乙方償付違約金；甲方如不按合同規定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付XXX__元的.違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。
2、乙方如經甲方按合同規定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期____日，應向甲方償付違約金XXX__元，甲方并可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。
3、乙方安置屬于臨時過渡的，應在收到甲方正式安置通知____日內遷入安置住房內。逾期不搬遷的，不再享受各種補助費，并每逾期一天罰款___元。
第九條聲明及保證
1、甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2、甲方簽署和履行本合同所需的一切手續XXX__均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
5、乙方家庭的全部成員（18歲以上者）XXX__等XXX__人一致簽字同意XXX__作為乙方代表人，授權他（她）在合同文本和其它文件上簽字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人XXX__領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼續糾紛等，一律不負責任。
第十條不可抗力
1、本合同所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
2、如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在XXX__天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十一條通知
1、根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用XXX__（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方
式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下：
甲方XXX__。
乙方XXX__。
3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十二條爭議的處理
1、本合同受XXX__國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第XXX__種方式解決：
（1）提交XXX__仲裁委員會仲裁；
（2）依法向人民法院起訴。
第十三條解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十四條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十五條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為XXX_年，自XXX_年____月____日至XXX_年____月____日。本合同正本一式XXX__份，雙方各執XXX__份，具有同等法律效力；合同副本XXX__份，送XXX__留存一份。
甲方（蓋章）：XXX__乙方（蓋章）：XXX__
授權代表（簽字）：XXX__授權代表（簽字）：XXX__
XXX_年____月____日XXX_年____月____日
簽訂地點：XXX__簽訂地點
拆遷房屋合同3
賣方(以下簡稱甲方)：
名稱：__________
身份證號：__________________________。
地址：______________。
電話號碼：___________________。
買方(以下簡稱乙方)：
名稱：__________
身份證號碼：___________________。
地址：____________________。
電話號碼：______________。
經甲乙雙方友好協商，甲方四位產權人自愿將一套完全所有權的房屋轉讓給乙方，為更好地明確雙方的權利和義務，根據《合同法》、《物權法》等相關法律法規，特制定本合同，供雙方共同遵守。
房子的第一個基本情況
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于___________________；它位于___________________________________________________________________該房屋平面圖及原房屋買賣合同見本合同附件一，房屋內附屬設施見附件二。該房屋尚未取得房產證。
第二條住房面積特別協議
本合同第一條約定的面積為甲方自報建筑面積。甲方自報建筑面積與房地產產權登記機關實測面積有差異的，以房地產產權登記機關實測面積為準。
房產證核發時，如實際面積與甲方自報建筑面積之差不超過甲方自報建筑面積的2%(含2%)，則房價不變。
實際面積與自報面積之差小于自報面積的2%的.，甲方違約，乙方有以下選擇權：(小于或不大于是否為同一意思，按照標準商品房買賣合同計算誤差不好嗎？)
1、乙方有權退房，自乙方要求退房之日起3日內，甲方按押金規定雙倍返還押金。
2、每平方米價格不變，總房價根據實際面積調整。
第三條土地使用權的性質
獲得該房屋土地使用權的相應方式是：必須轉讓，不得劃撥；土地使用權期限為______至______。
第四條價格
該房屋總價款為人民幣捌拾叁萬元整(小寫：￥830000、00元)。甲方承擔的契稅、所得稅由乙方承擔，雙方共同辦理納稅。
第五條支付條款
在本合同生效之日，乙方首次向甲方支付定金人民幣20，000、00元。第二次：甲方出具房產證并過戶給乙方后三日內，支付人民幣貳拾貳萬玖仟元整(小寫：￥229，000、00元)；第三次：銀行貸款全額存入乙方賬戶后三日內，支付剩余人民幣伍拾捌萬壹仟元整(小寫：￥581，000、00元)。
第六條交貨期限
自本合同生效之日起，甲方將該房屋鑰匙移交給乙方，乙方可自行裝修。甲方應在本合同簽訂之日起3個月內取得房產證，并在房產證頒發之日起3天內轉讓給乙方。如果乙方需要甲方協助辦理銀行貸款，甲方必須協助辦理。
第七條違約責任
1、如甲方未能在本合同第六條規定的期限內核發房產證并完成過戶手續，乙方有權解除合同，甲方應按押金規則向乙方雙倍返還押金；如乙方已裝修，甲方還必須賠償給乙方造成的一切損失，但不限于律師費等額外費用。
2、本合同簽訂后，甲方有任何阻礙本合同實現的情形，如一房二賣、一房多賣、產權糾紛、房屋抵押等。導致房屋權利和質量出現任何缺陷，屬于甲方違約。乙方有權單方解除合同。同時，甲方應在乙方口頭或書面提出解除合同之日起3日內返還乙方已支付的房價款，并賠償乙方該房屋總價款20%的違約金，由此產生的訴訟費等
3、要不要寫逾期付款的違約責任？
第八條解決爭議的方式
因履行本合同而產生的任何爭議應由雙方協商解決。協商不成的，向有管轄權的法院提起訴訟解決。
第九條其他
本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協商，并簽訂補充協議。本合同的附件是本合同不可分割的一部分。
本合同及其附件和補充協議未盡事宜，按照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。
在充分了解和理解的基礎上，雙方自愿簽署本合同，共4頁。
本合同一式六份，甲方一份，乙方一份，見證一份，具有同等效力。自雙方簽字之日起生效，不得違約。
甲方(公章)：_________
法定代表人(簽名)：_________
乙方(公章)：________
法定代表人(簽名)：_________
拆遷房屋合同4
甲方（拆遷人）：_________
地址：_________
郵碼：_________
電話：_________
法定代表人：_________
乙方（被拆遷人）：_________
地址：_________
郵碼：_________
電話：_________
甲方因建設需要，須拆除乙方使用的房屋，根據城市房屋拆遷安置補償法規、政策的有關規定，甲乙雙方經協商，就房屋拆遷安置補償達成如下協議。
第一條 項目名稱、地點
建設項目名稱_________，建設地點_________，建設單位_________，《拆遷許可證》文號_________ 。
第二條 被拆房屋現狀
（一）乙方在拆遷范圍內有房屋_________間，建筑面積_________平方米，使用面積_________平方米，居住面積_________平方米。
（二）乙方有正式戶口_________人，常住人口_________人，應安置人口_________人，分別是_________。
（三）被拆遷房屋的產權屬于_________。
第三條 拆遷安置
（一）乙方安置到_________，房屋_________間，建筑面積_________平方米，使用面積_________平方米，居住面積_________平方米。甲方負責為乙方辦理住房進住手續。
（二）乙方臨時過渡到_________，房屋_________間。
（三）乙方臨時過渡期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
甲方保證乙方在過渡期限內回遷，乙方在收到正式安置通知_________日內，應遷入安置用房內。
第四條 安置房屋的標準
（一）甲方提供給乙方的安置房屋，其建造標準應當符合_________ 頒發的_________標準；
（二）建造質量應當符合_________；
（三）房屋內應當有以下設施：_________。
第五條 拆遷安置房屋產權
（一）乙方被安置房屋的產權屬于_________。乙方應與_________簽訂房屋
租賃合同
并交納房租及其他費用。
（二）乙方被安置房屋的產權屬于_________。甲、乙雙方應另行簽訂房屋
買賣合同
，持該合同辦理房屋產權轉移手續，該合同作為本合同附件與本合同具有同等法律的約束力。
第六條 房屋拆遷補助
甲方支付乙方搬家補助費_________元；臨時過渡費（含交通補助、供暖補助等）_________元；轉學補助費_________元；提前搬家獎勵費_________元；其他補助費_________元；共計人民幣_________元。
第七條 被拆遷房屋補償
甲方對被拆除房屋的產權人按以下方式進行補償：
（一）作價補償。被拆遷房屋_________間，建筑面積_________平方米，按每平方米_________元作價補償，甲方支付乙方拆遷補償費_________元。本合同簽訂后，由乙方負責辦理被拆除房屋產權注銷手續。
（二）產權調換。甲方以_________地點，_________房屋，_________間，_________平方米，補償乙方；乙方需支付：_________。
（1）結構差價_________元；
（2）面積差價_________元；
（3）房屋成新差價_________元。
_________。
第八條 乙方在_________年_________月_________日前應將原住房騰空，并交甲方拆除。
第九條 乙方私自搭建的違章建筑或附屬設施應在_________年_________月_________日前自行拆除，逾期不拆除的`，甲方有權拆除。
第十條 乙方安置屬于臨時過渡的，應在收到甲方正式安置通知_________日內遷入安置住房內。逾期不搬遷的，不再享受各種補助費，并每逾期一天罰款_________元。
第十一條 乙方安置屬于臨時過渡的，在臨時過渡期內，甲方按每月_________元支付乙方臨時過渡費。
第十二條 甲方應在本合同第三條第三項約定的臨時過渡期期滿前保證乙方按期回遷，逾期不能回遷的，甲方應在臨時過渡期滿_________天前通知乙方，并按以下方法_________處理：
（一）甲方提供同面積、同質量的安置房屋。
（二）逾期_________個月內，甲方按本合同第十一條約定的臨時過渡費的_________％向乙方加付臨時過渡費，逾期超過_________個月，甲方按本合同第十一條約定的臨時過渡費的_________％向乙方加付臨時過渡費。
_________。
第十三條 特殊情況下安置逾期的處理
如果出現下列情況，乙方同意甲方逾期提供安置房屋：
（一）不可抗力造成安置房屋建設延期；
（二）因拆遷戶搬遷遲延造成安置房屋建設延期；
_________。
出現上述情況，甲方應當在情況發生的_________天內通知乙方。
因以上情況造成或安置延期時，逾期安置時期的臨時過渡費按以下方法處理：_________。
第十四條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十五條 本合同一式_________份，甲、乙雙方各持_________份，留存一份報房屋拆遷主管部門備案。
甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
拆遷房屋合同5
被拆遷人(以下簡稱甲方)：
拆遷人(以下簡稱乙方)：
根據《民法通則》、《合同法》和《土地管理法》的有關規定，雙方本著平等自愿的原則，就拆遷補償一事達成如下協議：
一、被拆遷人情況：甲方目前家庭成員共有 名，其分別為 (男)、 (女)
二、拆遷人情況：乙方根據我國有關法律已經取得拆遷人資格證，乙方承諾將依法與甲方就拆遷補償情況達成協議。
三、房屋補償：甲方目前所有房屋的建筑面積為 平方米，其中包括套內建筑面積 平方米、公攤建筑面積 平方米;經過雙方共同委托具備房地產評估資格的評估機構的評估，此等房屋所有權的單位價格為 元/平方米，故甲方擁有房屋所有權的合計價值為 元。
四、土地補償：甲方目前房屋所占土地共有 平方米，其中甲方享有專有土地使用權的有 平方米，甲方與其他人共有土地使用權的有 平方米;經過雙方共同委托具備房地產評估資格的評估機構的評估，此等土地使用權的單位價格為 元/平方米，故甲方擁有土地使用權的合計價值為 元。
五、其他補償：考慮到甲方長期居住于此地，搬離家園將給甲方造成諸多不便，本著獎勵補償的.原則，乙方承諾除房屋補償金與土地補償金以外，還應當向甲方支付以下補償金：
1、 電話號碼變更費用：
2、 有線電視安裝成本：
3、 交通運輸費用：
六、補償金支付方式：根據雙方之協議，乙方共計支付甲方補償金 元，乙方承諾將在 年 月 日前，一次性將全部補償金支付到甲方所銀行帳戶： 銀行帳號。
七、禁止行為：考慮到甲方的弱勢地位，乙方承諾在雙方沒有達成協議以前，絕對不會采取任何停水、停電、停暖等行為來影響甲方的正常生活，否則乙方將向甲方每天支付100元賠償金。
八、爭議解決：雙方如有爭議，將交由北京仲裁委員會解決。
九、其他：本協議壹式陸份，雙方各執叁份，乙方提交房屋行政管理機構壹份。
被拆遷人(以下簡稱甲方)： 拆遷人(以下簡稱乙方)：
年 月 日 年 月 日
拆遷房屋合同2
訂立合同雙方：
建設單位，____________，以下簡稱甲方;
拆遷戶(單位)，_______市(縣)______區(鎮)_____街(路)____號房主(代表人)_______，以下簡稱乙方.
根據 __________ 建筑安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批準，拆遷乙方現有住房.為了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以供雙方遵守執行.
一，乙方在甲方用地范圍內共有______結構的住房______幢______間，共______平方米〈原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準，單位公用房屋按拆除房屋的建筑面積為準)，全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費). 甲方負責于一九____年____月____日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資，材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規劃管理部門批準的地區內進行遷建)______平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧).
二，乙方應于一九____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房)，甲方于乙方搬遷后____日內一次付給乙方搬遷費_____元.
三，甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助：
1，乙方自行找房周轉，每人每月補助______元;
2，由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使其家庭人口分散居住的，每人每月補助____元;
3，乙方用甲方的簡易房周轉的，周轉期間免收房租.簡易周轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助______元取暖費，并按規定補助增加的公共交通月票費用.
四，甲方安置乙方的住房位于______，共______套______間，______層______號，配有______等設備.
五，乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_________等_______人一致簽字同意______作為乙方代表人，授權他(她)在合同文本和其他文字上簽字.甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人______領取.甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任.
六，甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的______%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給報應的投資，材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付______元違約金);甲方如不按合同規定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付 ______元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務.
乙方如經甲方按合同規定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金______元，甲方并可向有管轄權的人民法院起訴.乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況.
七， 其它：______________________________________________________________.
本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同.合同中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定.補充規定與本合同具有同等效力.合同執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房地產管理部門調解，調解不成的，可提請合同管理機關仲裁或有管轄權的人民法院裁決.
本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份;合同副本一式____份，交____市(縣)房地產管理局，建設銀行，建委，計委____等單位各留存一份.
建設單位(甲方)：_____________________________________(公章)
地址：__________________________________________
代表人：__________________________________________________
電話：_____________________________________________________________
銀行帳戶：_________________________________________________
拆遷戶(乙方)代表人：_____________________________(蓋章)
家庭18歲以上成員：______________________________(蓋章或簽名)
地址：____________________________________
(乙方如系單位，則應有單位公章，地址，代表人，電話，銀行帳戶)
一九______年______月______日訂
拆遷房屋合同6
建設單位(甲方)：_________
拆遷戶(乙方)：_________
根據_________建筑安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批準，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以供雙方遵守執行。
一、乙方在甲方用地范圍內共有_________結構的住房_________幢_________間，共_________平方米(原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準，單位公用房屋按拆除房屋的建筑面積為準)，全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費)甲方負責于_________年_________月_________日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資，材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規劃管理部門批準的地區內進行遷建)_________平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧)
二、乙方應于_________年_________月_________日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房)，甲方于乙方搬遷_________日內一次付給乙方搬遷費_________.
三、甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助：
1.乙方自行找房周轉，每人每月補助_________元;
2.由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使其家庭人口分散居住的，每人每月補助_________元;
3.乙方用甲方的簡易房周轉的，周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助_________元取暖費，并按規定補助增加的公共交通月票費用。
四、甲方安置乙方的住房位于_________，共_________套_________間，_________層_________號，配有_________等設備。
五、乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_________等_________人一致簽字同意_________作為乙方代表人，授權他(她)在合同文本和其他文字上簽字。甲方付給乙方的.各項費用，一律由乙方代表人_________領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任。
六、甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的_________%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給報應的投資，材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付_________元違約金);甲方如不按合同規定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付_________元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。
七、乙方如經甲方按合同規定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金_________元，甲方并可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。
八、其它：
本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房地產管理部門調解，調解不成的，可提請合同管理機關仲裁或有管轄權的人民法院裁決。
本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份;合同副本一式_________份，交_________等單位各留存一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
拆遷房屋合同7
拆遷人（以下簡稱甲方）：_____
委托代理人：_____
法定代表人：____
地址：____；
法定代表人：___
地址：___
單位名稱：_____
單位名稱：_____
郵編：_____
電話：_____
郵編：____
電話：____
被拆遷人（以下簡稱乙方：）_________
委托代理人：_____
姓名：___
性別：___
年齡：___
姓名：__
性別：__
年齡___
住址：_____
住址：_____
甲方因建設需要，必須拆除乙方使用的房屋，根據城市房屋拆遷安置補償法規、政策的有關規定，甲乙雙方經協商，就房屋拆遷安置補償達成如下協議。
第一條房屋拆遷依據
建設項目名稱_____，建設地點_____，建設單位_____《拆遷許可證》文號_____。
第二條被拆除房屋現狀
１．乙方在拆遷范圍內有房屋_____間，建筑面積_____平方米，使用面積_____平方米，居住面積_____平方米。
２．乙方有正式戶口_____人，常住人口_____人，應安置人口_____人，分別是（姓名、性別、年齡、關系等）_______________________
３．被拆遷房屋的產權屬于_____。
第三條拆遷安置
１．乙方安置到_____，房屋_____間，建筑面積_____平方米，使用面積_____平方米，居住面積_____平方米。甲方負責為乙方辦理住房進住手續。
２．乙方臨時過渡到_____，房屋_____間。
３．乙方臨時過渡期限自___年___月___日至___年___月___日。
甲方保證乙方在過渡期限內回遷，乙方在收到正式安置通知_____日內，應遷入安置用房內。
第四條安置房屋的標準
１．甲方提供給乙方的安置房屋，其建造標準應當符合_____頒發的_____標準；
２．建造質量應當符合_____；
３．房屋內應當有以下設施：
（１）_____
（２）_____
（３）_____
（４）_____
（５）_____
第五條拆遷安置房屋產權
１．乙方被安置房屋的產權屬于_____
乙方應與_____簽訂房屋租賃合同并交納房租及其他費用。
２．乙方被安置房屋的產權屬于_____
甲、乙雙方應另行簽訂_____買賣合同，持該合同辦理房屋產權簽訂手續，該合同作為本合同附件與本合同具有同等法律的約束力。
第六條房屋拆遷補助
甲方支付乙方搬家補助費_____元；臨時過渡費（含交通補助、供暖補助等）_____元；轉學補助費_____元；提前搬家獎勵費_____元；其他補助費_____元，共計人民幣_____元。
第七條被拆遷房屋補償
甲方對被拆除房屋的產權人按以下方式進行補償：
１．作價補償。
被拆遷房屋_____間，建筑面積_____平方米，按每平方米_____元作價補償，甲方支付乙方拆遷補償費_____元。本合同簽訂后，由乙方負責辦理被拆除房屋產權注銷手續。
２．產權調換。
甲方以_____地點，_____房屋，_____間，_____平方米，補償乙方；
乙方需支付：
（１）結構差價_____元；
（２）面積差價_____元；
（３）房屋成新差價_____元。
３．（略）
第八條乙方在___年___月___日前應將原住房騰空，并交甲方拆除。
第九條乙方私自搭建的違章建筑或附屬設施應在___年___月___日前自行拆除，逾期不拆除的，甲方有權拆除。
第十條乙方安置屬于臨時過渡的，應在收到甲方正式安置通知_____日內遷入安置住房內。逾期不搬遷的，不再享受各種補助費，并每逾期一天罰款_____元。
第十一條乙方安置屬于臨時過渡的，在臨時過渡期內，甲方按每月_____元支付乙方臨時過渡費。
第十二條甲方應在本合同第三條第三項約定的臨時過渡期期滿前保證乙方按期回遷，逾期不能回遷的.，甲方應在臨時過渡期滿_____天前通知乙方，并按以下方法之一處理：
１．甲提供同面積、同質量的安置房屋。
２．逾期_____個月內，甲方按本合同第十一條約定的臨時過渡期的_____％向乙方加付臨時過渡費，逾期超過_____個月，甲按本合同第十一條約定的臨時過渡費的_____％向乙方加付臨時過渡費。
３．（略）
第十三條特殊情況下安置逾期的處理
如果出現下列情況，乙方同意甲方逾期提供安置房屋：
１．不可抗力造成安置房屋建設延期；
２．因拆遷戶搬遷遲延造成安置房屋建設延期；
３．（略）
因以上情況造成安置延期時，逾期安置時期的臨時過渡費按以下方法處理：
第十四條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十五條本合同一式三份，甲、乙雙方各持一份，另一份報房屋拆遷主管部門備案。
甲方：_____乙方：_____
委托代理人：_____委托代理人：_____
___年___月___日
拆遷房屋合同8
原告：______________，女，漢族，_____________年__________月__________日生，
住址：_________________上海市_________________路_____________村_______________號_____________室
第一被告：______________，男，漢族，_____________年__________月__________日生，
住址：_________________上海市_________________路_____________村_______________號_____________室
第二被告：_________________上海_________________實業有限公司
法定代表人：______________聯系電話：_____________
地址：_________________上海市________________區_________________路_____________號_____________室
郵政編碼：_________________200000
第三被告：_________________上海___________________房地產開發有限公司
法定代表人：__________________聯系電話：_____________
地址：_________________上海市_________________區_________________路_____________號_____________室
郵政編碼：_________________200000
訴訟請求：_________________
1、確認三被告簽訂的關于本市_____________區_____________路_______________弄_______________號房屋的拆遷補償安置協議無效;
2、請求法院重新做出拆遷補償安置;
3、本案訴訟費用由三被告共同承擔。
事實理由：_________________
被告二、三于20__年取得原告居住地_____________路_____________弄_______________號所屬地塊的房屋拆遷許可證(房屋拆遷許可號20__年_______________號)，同期開始拆遷工作。
原告居住于_______________路_____________弄_______________號底后的房屋(以下簡稱“動遷房屋”)，由于歷史原因_______________路_____________弄_______________號底前、底后房屋只有一本房屋租賃證，但原告戶口在動遷房屋底前，單獨一個戶口簿并作為戶主，是該房屋動遷安置對象;被告一以及_______________(被告一的妻子)、_____________(被告一的兒子)、_____________(被告一的兒子)四口人共同在拆遷房屋內底后的戶口本內。
_________________年_______________月_______________日動遷房屋被強行推到。原告于_________________年_______________月_______________日至該地塊動遷項目組辦公室交涉，要求動遷組出示動遷方案，說明對原告的安置情況，遭拒絕。原告多方維權無果，無奈于_________________年_______________月_______________日訴至_________________區人民法院后，通過法院調取了_________________區_________________路_________________弄_______________號底前、底后房屋的部分拆遷補償安置協議【協議編號為：_________________滬安(_____________)拆協字第_______________、_______________號】。通過該協議原告得知_____________年__________月__________日被告一在原告不知情的.情況下，與被告二、被告三共同簽訂本市_____________區馬當路_______________弄__________號底前、底后房屋的拆遷補償安置協議，并且擅自將被告一的兩個兒媳_________________(戶口在_____________區_______________路)、_____________(戶口在_____________區_______________路)一并作為動遷安置人口在動遷房屋安置協議中進行安置。被告一在與被告二、三簽訂動遷房屋的拆遷安置補償協議后，一共獲得3百余萬元，而原告僅獲得動遷款10余萬元。由于3被告簽訂的安置協議侵害了原告依法享有安置房屋的權利，導致原告至今無房可住。
原告在無奈之下，為了維護自己的合法權利，唯有提起訴訟，要求確認被告一與被告二、三簽訂的拆遷補償安置協議無效，并且要求拆遷人對原告重新安置。望法院支持原告訴請。
具狀人：_________________
____年_____月_____日
拆遷房屋合同9
物業管理合同土地置換合同土地征用合同施工管理合同工程施工合同工程勘察合同
甲方（拆遷人）：_____________地 址：_________ 郵碼：__________
電話：_________法定代表人：______ 職務：_________
乙方（被拆遷人）：___________地 址：_________ 郵碼：__________
電話：_________法定代表人：______ 職務：_________
甲方因建設需要，須拆除乙方使用的房屋，根據城市房屋拆遷安置補償法規、政策的有關規定，甲乙雙方經協商，就房屋拆遷安置補償達成如下協議。
第一條 項目名稱、地點
建設項目名稱________________，建設地點________ ，建設單位________ 《拆遷許可證》文號________ 。
第二條 被拆房屋現狀
（一）乙方在拆遷范圍內有房屋____間，建筑面積____平方米，使用面積____平方米，居住面積____ 平方米。（二）乙方有正式戶口____人，常住人口____人，應安置人口____人，分別是（姓名、性別、年齡、關系等）（三）被拆遷房屋的產權屬于________________。
第三條 拆遷安置
（一）乙方安置到________ ，房屋____間，建筑面積________ 平方米，使用面積____ 平方米，居住面積____ 平方米。甲方負責為乙方辦理住房進住手續。
（二）乙方臨時過渡到________________，房屋____間。
（三）乙方臨時過渡期限自____年____月____日至____年____月____日。甲方保證乙方在過渡期限內回遷，乙方在收到正式安置通知____日內，應遷入安置用房內。
第四條 安置房屋的標準
（一）甲方提供給乙方的安置房屋，其建造標準應當符合________ 頒發的________標準；
（二）建造質量應當符合________________；
（三）房屋內應當有以下設施：1。____________________2。____________________3。____________________
第五條 拆遷安置房屋產權
（一）乙方被安置房屋的產權屬于乙方應與________簽訂房屋租賃合同并交納房租及其他費用。
（二）乙方被安置房屋的產權屬于甲、乙雙方應另行簽訂房屋買賣合同，持該合同辦理房屋產權轉移手續，該合同作為本合同附件與本合同具有同等法律的約束力。
第六條 房屋拆遷補助
甲方支付乙方搬家補助費________元；臨時過渡費（含交通補助、供暖補助等）____元；轉學補助費________元；提前搬家獎勵費________元；其他補助費________元；共計人民幣________ 元。第七條 被拆遷房屋補償
甲方對被拆除房屋的產權人按以下方式進行補償：
1。作價補償。被拆遷房屋____間，建筑面積____平方米，按每平方米____元作價補償，甲方支付乙方拆遷補償費____元。本合同簽訂后，由乙方負責辦理被拆除房屋產權注銷手續。
2。產權調換。甲方以________地點，________房屋，____間，____平方米，補償乙方；乙方需支付：
（1）結構差價____________________元；（2）面積差價____________________元；（3）房屋成新差價________________元。
3。________________________第八條 乙方在____年____月____日前應將原住房騰空，并交甲方拆除。
第九條 乙方私自搭建的'違章建筑或附屬設施應在____年____月____日前自行拆除，逾期不拆除的，甲方有權拆除。
第十條 乙方安置屬于臨時過渡的，應在收到甲方正式安置通知____日內遷入安置住房內。逾期不搬遷的，不再享受各種補助費，并每逾期一天罰款____元。
第十一條 乙方安置屬于臨時過渡的，在臨時過渡期內，甲方按每月____元支付乙方臨時過渡費。
第十二條 甲方應在本合同第三條第三項約定的臨時過渡期期滿前保證乙方按期回遷，逾期不能回遷的，甲方應在臨時過渡期滿____天前通知乙方，并按以下方法之一處理：
1。甲方提供同面積、同質量的安置房屋。
2。逾期____個月內，甲方按本合同第十一條約定的臨時過渡費的____%向乙方加付臨時過渡費，逾期超過____個月，甲方按本合同第十一條約定的臨時過渡費的____%向乙方加付臨時過渡費。
3。________________________
第十三條 特殊情況下安置逾期的處理如果出現下列情況，乙方同意甲方逾期提供安置房屋：
1。不可抗力造成安置房屋建設延期；
2。因拆遷戶搬遷遲延造成安置房屋建設延期；
3。________________________出現上述情況，甲方應當在情況發生的____天內通知乙方。
因以上情況造成或安置延期時，逾期安置時期的臨時過渡費按以下方法處理：
第十四條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十五條 本合同一式三份，甲、乙雙方各持一份，另一份報房屋拆遷主管部門備案。
甲方：________________________代表人：____________年__月__日
乙方：________________________代表人：____________年__月__日
拆遷房屋合同10
甲方（拆遷人）：_________ 乙方（被拆遷人）：_______
地址：___________________ 地址：___________________
郵碼：___________________ 郵碼：___________________
電話：___________________ 電話：___________________
法定代表人：_____________ 法定代表人：_____________
甲方因建設需要，須拆除乙方使用的房屋，根據城市房屋拆遷安置補償法規、政策的有關規定，甲乙雙方經協商，就房屋拆遷安置補償達成如下協議。
第一條 項目名稱、地點
建設項目名稱_________，建設地點_________，建設單位_________，《拆遷許可證》文號_________ 。
第二條 被拆房屋現狀
1、乙方在拆遷范圍內有房屋_________間，建筑面積_________平方米，使用面積_________平方米，居住面積_________平方米。
2、乙方有正式戶口_________人，常住人口_________人，應安置人口_________人，分別是_________。
3、被拆遷房屋的產權屬于_________。
第三條 拆遷安置
1、乙方安置到_________，房屋_________間，建筑面積_________平方米，使用面積_________平方米，居住面積________平方米。甲方負責為乙方辦理住房進住手續。
2、乙方臨時過渡到_________，房屋_________間。
3、乙方臨時過渡期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
4、甲方保證乙方在過渡期限內回遷，乙方在收到正式安置通知_________日內，應遷入安置用房內。
第四條 安置房屋的標準
1、甲方提供給乙方的安置房屋，其建造標準應當符合_________ 頒發的_________標準。
2、建造質量應當符合_________。
3、房屋內應當有以下設施：_________。
第五條 拆遷安置房屋產權
1、乙方被安置房屋的產權屬于_________。乙方應與_________簽訂房屋租賃合同并交納房租及其他費用。
2、乙方被安置房屋的產權屬于_________。甲、乙雙方應另行簽訂房屋買賣合同，持該合同辦理房屋產權轉移手續，該合同作為本合同附件與本合同具有同等法律的約束力。
第六條 房屋拆遷補助
甲方支付乙方搬家補助費_________元；臨時過渡費（含交通補助、供暖補助等）_________元；轉學補助費_________元；提前搬家獎勵費_________元；其他補助費_________元；共計人民幣_________元。
第七條 被拆遷房屋補償
甲方對被拆除房屋的產權人按以下方式進行補償：
1、作價補償。被拆遷房屋_________間，建筑面積_________平方米，按每平方米_________元作價補償，甲方支付乙方拆遷補償費_________元。本合同簽訂后，由乙方負責辦理被拆除房屋產權注銷手續。
2、產權調換。甲方以_________地點，_________房屋，_________間，_________平方米，補償乙方；乙方需支付：________。
（1）結構差價_________元。
（2）面積差價_________元。
（3）房屋成新差價_________元。
第八條
乙方在_________年_________月_________日前應將原住房騰空，并交甲方拆除。
第九條
乙方私自搭建的違章建筑或附屬設施應在_________年_________月_________日前自行拆除，逾期不拆除的，甲方有權拆除。
第十條
乙方安置屬于臨時過渡的，應在收到甲方正式安置通知_________日內遷入安置住房內。逾期不搬遷的，不再享受各種補助費，并每逾期一天罰款_________元。
第十一條
乙方安置屬于臨時過渡的，在臨時過渡期內，甲方按每月_________元支付乙方臨時過渡費。
第十二條
甲方應在本合同第三條第三項約定的臨時過渡期期滿前保證乙方按期回遷，逾期不能回遷的，甲方應在臨時過渡期滿_________天前通知乙方，并按以下方法_________處理：
1、甲方提供同面積、同質量的`安置房屋。
2、逾期_________個月內，甲方按本合同第十一條約定的臨時過渡費的_________%向乙方加付臨時過渡費，逾期超過_________個月，甲方按本合同第十一條約定的臨時過渡費的_________%向乙方加付臨時過渡費。
第十三條 特殊情況下安置逾期的處理
如果出現下列情況，乙方同意甲方逾期提供安置房屋：
1、不可抗力造成安置房屋建設延期。
2、因拆遷戶搬遷遲延造成安置房屋建設延期。
出現上述情況，甲方應當在情況發生的_________天內通知乙方。因以上情況造成或安置延期時，逾期安置時期的臨時過渡費按以下方法處理：______________________________________。
第十四條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十五條
本合同一式_________份，甲、乙雙方各持_________份，留存一份報房屋拆遷主管部門備案。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________
法定代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________
________年________月_______日 ______年_______月______日
簽訂地點：___________________ 簽訂地點：________________
拆遷房屋合同11
甲方（委托人）：
乙方（動遷機構）：
甲方經區計經綜（20xx）63、64、65、66，67號及批準征地通知（20xx）1、2、3、4、5號批準，在村一帶進行征地拆遷，建設現代通信工業園14—18號地塊前期開發建設項目。根據《市征用集體所有土地房屋拆遷管理條件》、《xx市區征用集體所有土地房屋拆遷工作管理暫行辦法的通知》有關規定，甲方將房屋拆遷補償安置事宜委托給乙方辦理。經雙方協商，簽訂xx如下：
一、拆遷范圍：
乙方負責實施甲方現代通信工業14—18號地塊前期開發建設項目范圍內107戶農居建房審批面積合計約26811平方米房屋的拆遷評估補償工作，并拆除舊房將場地交付給甲方施工。
二、補償原則：
拆遷房屋和地上附屬物《市房屋重置價格》、《市市區征地綜合補償標準》、《市征用集體所有土地房屋拆遷管理條件》等有關規定的標準進行補償。
三、拆遷期限：
暫定在甲方領取拆遷許可證后2個月內完成搬遷工作，乙方協助甲方辦理申領拆遷許可證手續，具體拆遷實施時間雙方根據實際情況另行商定。
四、拆遷補償安置費用：
暫按每戶萬估算，總費用為萬元人民幣，最終根據規定按實結算。
五、其他費用：
1、獎勵費：被拆遷人在乙方評估后當時簽訂xx的，按被拆遷人常住人口一次性人均獎勵1500元，規定時間前簽約的，甲方按常住人口人均獎勵1000元，超規定時間不再獎勵；被拆遷戶按時搬遷完畢交房，并經驗收合格的，按常住人口每人獎勵1000元，規定時間前完成搬遷交房的'，經驗收合格按常住人口每人獎勵500元，超規定時間不再發放獎勵費。
2、被拆遷人搬家補貼費：每戶700元/次，每一次由乙方負責支付，第二次根據乙方提供的清單在安置時予以支付。
六、安置方式：
拆遷農戶在予以安置，安置政策根據安置政策處理。
七、乙方與被拆遷人簽訂《征用集體所有土地房屋拆遷xx》后，根據區紀要[20xx]25號文件，甲方先向乙方支付拆遷補償安置款的20%，計人民幣壹仟壹佰柒拾柒萬元整，簽約時支付總額的30%，余款在騰房屋后結算，多還少補。
八、乙方的拆遷服務費按每平方米房屋拆遷建筑面積25元計算（包含丈量、評估費、包含支付給國土局的管理費），在雙方簽訂本xx后，甲方先向乙方支付5萬無，其余部分在乙方完成拆遷工作后七日內支付給乙方。拆遷評估由雙方共同委托有資質的評估公司。
九、舊房拆除（含建筑垃圾清運）由乙方負責，舊房殘值歸乙方所有。
十、動遷成果：
動遷結束后，乙方應提供給甲方補償安置匯總資料及明細表。
十一、違給責任：
1、因甲方原因未按約定期限領取《房屋拆遷許可證》或者不按xx約定支付拆遷補償相關費用，乙方可適當順延拆遷時間。
2、因乙方原因延誤拆遷工作的，甲方可拒付拆遷服務費，并要求乙方經濟賠償。
3、因不可抗拒原因延誤拆遷工作的，雙方協商解決。
十二、未盡事宜，由雙方協商解決。
本xx一式五份，甲乙雙方各執二份，區國土分局一份。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
拆遷房屋合同12
編號：_____________
甲方：________________________________________________
乙方：___________________________
簽訂日期：_______年______月______日
拆遷人：甲方
被拆遷人：乙方
因實施__________________________項目，經_____________縣建設局拆許字[]第_____________號《房屋拆遷許可證》批準，需要拆遷產權屬于乙方在房屋及附屬物、構筑物。根據有關《_____________省城市房屋拆遷條例》和《_____________縣城鎮房屋拆遷管理實施辦法》規定，經甲乙雙方協商達成如下拆遷補償協議：
一、被拆遷房屋地址、結構及面積：
1、乙方的被拆遷房屋坐落于。
2、被拆遷房屋結構及面積為： 建筑面積 m；其中磚混結構，建筑面積 m。磚木結構，建筑面積 m。磚石窯洞，建筑面積 m。
3、附屬物主要有。
二、補償方式、金額、支付辦法及搬遷時限：
1、補償安置方式：經雙方協商，甲方對乙方的房屋實行產權調換安置方式。
2、房屋及附屬物補償：經委托評估，乙方的附屬物計 元。
3、乙方的房屋搬遷費為 元。
4、乙方的臨時安置補助非為 元，過度期為個 月。
6、上述補償金額合計 元。
7、獎勵辦法：
____________________________________________________。
8、支付辦法及搬遷時限：甲方以現金支付乙方附屬物補償款，乙方出具收據。（甲方待乙方騰空所有被拆遷房屋，并經驗收合格辦理交接手續后，于年月日前將附屬物及其它補償款共元一次性付清。）
三、安置用房的區位、回遷時限及選擇方式。
1、安置用房位于甄陽新村。
2、安置用房的建筑形式為_____________層單元式高層住宅。
3、甲方提供的安置用房，必須符合有關法律、法規的規定，符合有關技術、質量、安全標準。
4、安置用房的選擇嚴格按照驗收的先后順序進行選擇。
5、本次產權調換安置公建單元樓棟，其中：號樓為 m戶型；號樓 m戶型。
6、乙方被拆遷房屋驗收合格后，甲方必須于 年 月 日前在產權置換小區內給乙方提供約 m戶型的安置用房套；面積約為 m戶型的安置用房套，面積約為 m戶型的安置用房套。（精確建筑面積待房屋竣工后由房產管理部門測定）
7、根據拆遷方案的規定，乙方所選擇的回遷房屋性質如下：
⑴、無條件無償兌換的.建筑面積為 m；
⑵、享受回遷優惠價的建筑面積為 m；
⑶、享受完全市場價的建筑面積為 m；
⑷、超出原被拆遷房屋合法建筑面積的購置房屋價款，在安置購房協議中明確。
四、違約責任：
1、甲方如不按本協議規定的時限、金額支付乙方附屬物補償款，所造成的后果由甲方負責。
2、甲方如不按本協議規定的時限給乙方回遷安置用房，按照《陽城縣城鎮房屋拆遷管理辦法》的有關規定，甲方支付乙方臨時安置補助費。
3、乙方如不按本協議規定的時限搬遷、騰空房屋的，甲方有權不予如期支付拆遷補償款，并依法采取強制執行措施。
五、本協議一式_____________份，甲乙雙方各執_____________份，報縣房屋拆遷管理辦公室備案_____________份，存檔兩份。
六、本協議經雙方簽字蓋章后生效。
甲方： 乙方：
法定代表人：
拆遷協議監管專用章加蓋處
年 月 日
拆遷房屋合同13
甲方：
乙方：
甲方因開發 樓盤(位于 )需拆除乙方正在使用的沿街樓房，依據《國有土地上房屋征收與賠償條例》，經甲乙雙方協商，就房屋拆遷賠償達成如下協議：
一、乙方房屋基本情況
第1條：1、建筑面積 平方米(其中一層 平方米;二層平方米;附屬物。
2、所有權人：
3、房屋性質：經營性用房。
二、甲方義務
第2條：甲方以回遷的方式對乙方拆遷的以上房屋及附屬物給予賠償。
第3條：回遷安置房屋的位置、面積、結構：
1、回遷安置房屋位于齊晏大街以南、向陽路以西，樓房東墻距向陽路路中心 米，該距離不得相差5米。
2、回遷安置房屋為一層門頭房，門頭朝向需面對齊晏大街，南北貫通，向南需有門、有窗、可做門頭房使用。面積為平方米，東西長度為27.14米。
3、回遷安置房交房標準：達到國家規定的竣工驗收標準，通水、電、暖;墻面、門窗、衛生間等達到可營業標準，該房屋因水、暖管道等因素造成使用的面積不可超過總面積的1%，若超出總面積的1%部分，需另增加使用面積或經濟賠償(按市場售價為準)。
第4條：1、回遷交房日期：自乙方房屋拆遷日起 三 年內即
2、自本合同簽訂之日起至回遷房屋交付日，甲方負責向乙方賠償房屋租金，每年 元。若甲方未按期交付回遷房屋，超出時間甲方向乙方賠償的房屋租金按10%每年遞增。
第5條：甲方應在交付回遷安置房后三個月內為乙方辦理房產證、土地使用證并承擔相關費用。
第6條：因回遷安置房面積不宜分割而多出賠償乙方面積部分，甲方以不高于3000元/平方米的價格出售給乙方;乙方拆除面積超出安置房屋面積部分，甲方以市場價格給予賠償。
第7條：若甲方無法交付回遷安置房或交付的回遷安置房達不到合同約定的乙方要求，乙方有權拒收回遷安置房，甲方需以現金人民幣1500萬元給予乙方賠償。
第8條：抵押擔保：甲方以 作為本合同的`擔保抵押給乙方，并從房管部門辦理相關抵押手續，且甲方承擔相關費用。如果不能按時交房，乙方有權以抵押物抵甲方賠償的回遷安置房，甲方應在一個月內將抵押物過戶給乙方，并承擔相關過戶費用。
第9條：擔保方責任：甲方需找乙方認可的單位或個人來擔保本合同的覆行，若甲方未按合同條款約定交付回遷安置房，擔保方承擔本合同約定的甲方的全部責任。
三、乙方義務
第10條：本合同簽訂后，甲方完成第8條和第9條的條款后，乙方應在15日內交房或拆除。
四、其它：
第11條：未盡事宜雙方可另簽協議作為本合同附件。
第12條：本合同在履行過程中發生的爭議，雙方協商不成，提交齊河縣仲裁委員會仲裁。
第13條：本合同一式4份。自甲、乙方及擔保方簽字、蓋章、公證處公證后本合同生效。
1、甲方抵押物的相關證件和手續。
2、回遷安置房屋的相關圖紙。
甲方：
乙方：
擔保方：
年 月 日
拆遷房屋合同14
甲方：
乙方：
按照上級安排，甲方負責重建318國道解放橋，根據工程需要車輛需改道通行，由于國道通行車輛過載，導致秦楊村兩戶居民、的房屋墻體出現部分裂縫，乙方要求甲方予以補償，經鎮政府信訪辦調解，雙方達成如下協議：
一、甲方一次性補償房屋及房前屋后設施受損折合款項人民幣24000元(大寫：貳萬肆仟元整)，有兩農戶自行商討后確定各自金額，即______。
二、乙方房屋今后再出現任何問題，甲方概不負責。
三、兩戶居民不得為此事再提其他無理要求，也不再找鎮政府解決其他與此相關事宜。
此協議一式三份，甲乙雙方各執一份，調解方留存一份，雙方簽字生效。
甲方：______乙方：______
______年______月______日______年______月______日
拆遷房屋合同15
為了保證雙方當事人的合法權益，，經過友好協商，現將房屋轉讓有關事宜達成如下協議：
一、協議雙方當事人
甲 方： 所有人： (以下簡稱甲方) 聯系電話：
身份 證：
乙 方： 購房人： (以下簡稱乙方) 聯系電話：
身份 證：
二、住宅基本情況
1、住宅為 小區， 樓 戶。
2、該房建筑面積 平方米。其中套內面積 平方米，公共分攤面積 平方米.地下室建筑面積 平方米，面積 平方米。
3、水、電、天然氣齊全，集中供暖。
4、該房屋占用范圍內的土地使用權隨該房一并轉讓，該房屋的相關權益隨該房一并轉讓。
三、房款
按照甲乙雙方協商一致的價格，房屋、地下室和總金額(幣) (小寫)， (大寫)。
四、繳款期限
乙方在簽訂本協議之日繳納房款(幣) 。
五、交房期限
甲方在 年 月 日前，將鑰匙和房屋手續交付乙方。
六、雙方約定的`其他事項
1、交付房屋后，甲方不再享有該房的任何權利和義務。
七、本協議在執行過程中發生爭議，應首先協商解決，如協商不一致，應有判決。
八、本協議簽字蓋章有效。
九、本協議一式兩份，雙方各執一份。
十、本協議自簽訂之日起生效。
甲 方 ： 乙 方：
年 月 日 年 月 日
【拆遷房屋合同】相關文章：
房屋拆遷協議03-20
拆遷房屋合同08-30
有關房屋拆遷合同06-14
房屋拆遷合同【推薦】02-08
房屋拆遷合同通用03-09
房屋拆遷補償合同03-30
【熱門】房屋拆遷合同03-06
房屋拆遷補償合同01-27
房屋拆遷買賣合同07-19
最新拆遷房屋合同02-05