建筑合同書15篇
隨著人們法律意識的建立，越來越多的場景和場合需要用到合同，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。你所見過的合同是什么樣的呢？下面是小編收集整理的建筑合同書，歡迎閱讀與收藏。
建筑合同書1
甲方（需方）：____建筑工程有限公司
乙方（供方）：____有限公司
根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規，遵循平等自愿、公正和誠實信用的原則，雙方就______________后期續建工程建設材料購買事項協商一致，訂立本合同。
一、貨物數量及價款
甲方在建設工程中需用的建筑材料，供貨量后續商定，按照實際的供應材料款額計算。
二、乙方供應產品或原材料必須滿足：
1、達到相應的質檢驗收標準；
2、按照甲方所需要的規格品牌商標（產地）和數量及時供應；
3、有產品合格證明書或相關文件。
三、供貨時間、運輸
1、甲方應提前二天將供貨計劃告知乙方，乙方得到計劃后應在甲方計劃二天內供貨。
2、由乙方負責貨物的裝車運輸，并運至指定地點：到工地由甲方負責卸貨。貨物到達指定地點后，甲方及時派收貨員對貨物的數量進行驗收，并在送貨單上簽字確認，作為雙方結算的最終依據。（結算以實際送貨數量為準。）
四、貨款支付方式和時間
付款約定：貨到工地付貨款90%，余款一個月內付清。
收款賬號：
五、甲方的違約責任
1、甲方中途退貨，應向乙方償付退貨部分貨款1%的違約金。
2、甲方逾期付款的，應按中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的違約金。
3、甲方違反合同規定拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失和運輸部門的罰款。
4、甲方如錯填到貨地點或接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受的損失。
六、乙方的`違約責任
1、乙方不能交貨的，應向甲方償付不能交貨部分貨款的2%的違約金。
2、乙方所交產品品種、規格、質量不符合規定的，如果甲方同意利用，應當按質論價；如果甲方不能利用的，應根據產品的具體情況，由乙方負責包換并承擔退貨而支付的實際費用。
3、乙方逾期交貨的，應比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交貨部分貨款計算，向甲方償付逾期交貨的違約金，并承擔甲方因此所受的損失費用。
七、不可抗力
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明以后，以允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
八、其它
本合同如發生糾紛，當事人雙方應當及時協商解決，協商不成時，任何一方均可請業務主管機關調解或者向仲裁委員會申請仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
九、本合同一式肆份，供方貳份，需方貳份。本合同雙方簽字蓋章后生效，貨款結清后此合同終止。
需方：________建筑工程有限公司
供方：______實業有限公司
法定代表人或其委托代理人：
法定代表人或其委托代理人：
____年____月____日
____年____月____日
建筑合同書2
上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案，不服廣東省佛山市順德區人民法院（20xx）順法民一初字第01001號民事判決，向本院提起上訴。本院受理后，依法組成合議庭進行了審理，現已審理終結。
原審判決認定：20xx年2月8日，原、被告簽訂《協議書》，協議約定被告委托原告對被告自有的碧桂園彩虹一街9號房屋進行承包裝修工程，具體內容見工程預（結）算報價表，總工程造價為306406元，按八折結算價為245124.8元。如有增加，另行計算。工程驗收后付清工程款，工程保質期為一年。簽訂協議后，原告進場施工，在施工過程中，根據原告的要求，增加了部分工程項目，故房屋裝修工程結算總造價為327209。68元。20xx年6月，原告將裝修后房屋交付被告，被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元，余款87000元卻以工程不合格為由沒有支付給原告。
另查，原告并不具備房屋工程裝修資質。
原審判決認為：由于原告不具備房屋裝修工程資質，故原、被告之間的房屋裝修工程合同無效，但由于房屋裝修工程已完成，被告亦已使用該房屋，其亦當庭表示工程預（結）算報價表中裝修項目已裝修完畢，故被告應按約支付工程款。由于被告使用房屋，并表示收到工程預（結）算報價表及清楚其內容，故應視為雙方已結算，被告應承擔支付工程款87000元的責任。原告的訴訟請求有理，予以支持。被告認為原告進行的裝修工程不合格，要求索賠的辯稱，由于被告沒有在本案提起反訴，且被告亦明確表明另案起訴，故對該辯稱不作處理，被告可另案起訴。依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規定，判決：被告黃某應自本判決生效之日起三日內，支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費3120元，由被告負擔。
上訴人黃某上訴稱：
一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段；
二、原審適用關于建設工程合同的規定是錯誤的，本案應適用承攬合同。承攬合同的一個重要原則是承攬合同是完成工作的合同，承攬合同必須要求承攬人按照發包人的意思，完成了承攬項目，再進行項目的結算。上訴人在一審庭審中已多次表明被上訴人未完成合同約定的義務，故上訴人依法未將余款付給被上訴人，并非上訴人延付工程款。
三、本合同糾紛中，被上訴人必須承擔瑕疵擔保責任。在上訴人入住該房后，發現該房存在超過20處質量問題，被上訴人的行為本身已構成了違約。四、工程款的結算價格存在爭議。五、上訴人是香港人，不熟知大陸的有關法律規定，原審在上訴人不知情的情況下，作出不公平的判決。綜上，特提出上訴請求：
1、撤銷（20xx）順法民一初字第01001號民事判決；
2、駁回被上訴人的訴訟請求；
3、本案的訴訟費由被上訴人承擔。
被上訴人梁某辯稱：原審判決認定事實清楚，適用法律正確，請求二審法院予以維持。
本院對于原審認定的事實予以確認。
本院認為：本案的上訴爭議焦點系上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元。
首先，雙方當事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛，故該案的案由應定性為建設工程施工合同糾紛。建設工程施工合同系承攬合同中的.一種特殊形式合同，所以建設工程施工合同在適用承攬合同的一般規定的同時，在法律法規對建設工程合同有特殊規定的情況下應當優先適用該特別規定。雙方當事人于20xx年2月8日簽訂的《協議書》，因被上訴人不具有房屋裝修工程資質，故該協議違反法律及行政法規的強行性規定，應屬無效合同，不受法律保護。原審對該合同效力定性正確，本院予以維持。
其次，關于上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元的問題。上訴人在一審庭審過程中，明確確認了以下事實：其一，訟爭工程已經完工，且其已經入住使用；其二，訟爭工程總價款為327209。68元，尚有87000元未支付，未支付的原因系訟爭工程的質量問題。根據上訴人的自認，該案所涉法律關系中的權利、義務明確，上訴人應當向被上訴人承擔其尚欠工程款87000元之支付義務。故上訴人關于其不應支付87000元工程款的上訴請求，缺乏事實和法律依據，本院不予支持。
至于訟爭工程的質量問題，在原審法院行使了充分的釋明權的情形下，上訴人明確表示就質量問題，另案解決。原審法院對于訟爭工程質量問題沒有處理，符合民事訴訟中“不告不理”原則，程序合法，本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調查取證申請書》是要求法院對訟爭房屋工程質量問題進行處理，因原審法院對訟爭房屋工程質量問題不作相應審查，故本院不予準許。上訴人可另循其他法律途徑進行救濟。綜上，原審判決認定事實清楚，適用法律正確，依法應予維持。據此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項的規定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
二審案件受理費3120元，由上訴人黃某負擔。
本判決為終審判決。
建筑合同書3
發包方(甲方)：________________
地 址：________ 郵政編碼________ 電話________
法定代表人：________ 職務________
承包方(乙方)：________
地 址：________ 郵政編碼________ 電話________
法定代表人：________ 職務________
依照《中華人民共和國合同法》和________市的有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同，并嚴肅履行。
第一條 工程項目
一、工程名稱：
二、工程編號：
三、工程地點：
四、工程范圍：本合同全部工程建筑安裝面積共計________平方米(各單項工程建筑安裝面積詳見工程項目一覽表)。
五、工程造價：本合同全部工程施工圖預算造價為人民幣________元(各單項工程造價詳見工程項目一覽表)。
第二條 工程期限
一、根據國家工期定額和使用需要，商定工程總工期為________天(日歷天)，自 ________年____月____日開工至________年____月____日竣工驗收(附各單位工程開竣工日期，見附表一)。
二、開工前________天，承包方向發包方發出開工通知書。
三、在組織施工過程中，如遇下列情況，得順延工期，雙方應及時進行協商，并通過書面形式確定順延期限：
1. 因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
2.因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續施工者;
3.按施工準備規定，不能提供施工場地、水、電源，道路未能暢通，障礙物未能清除，影響進場施工;
4.因甲方不能按期供圖、供料、供設備或其所供材料以及設備不合規格要求，被迫停工或不能順利施工者;
5.在施工中如因停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電3天以上(每次連續4小時以上)，影響正常施工;
6.非承包方原因而監理簽證不及時而影響下一道工序施工;
7.未按合同規定撥付預付款、工程進度款或代購材料差價款而影響施工;
8. 由于政策變化、不可抗力以及甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續履行，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作;按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工現場。甲方應為乙方撤出提供必要條件，支付以上的經濟支出，并按合同規定支付已完工程價款和賠償乙方有關損失。已經訂貨的材料、設備由訂方負責退貨，不能退還的貨款和退貨發生的費用，由甲方承擔。但未及時退貨造成的損失由任方承擔。
四、工期提前。施工中如需提前竣工，雙方協商一致后簽訂提前竣工協議，合同竣工日期可以提前。乙方按此修訂進度計劃，報甲方批準。甲方應在5天內給予批準，并為趕工提供方便條件。提前竣工協議包括以下主要內容。 1.提前的時間; 2.乙方采取的趕工措施;3.甲方為趕工提供的條件;4.趕工措施的經濟支出和承擔;5.提前竣工收益(如果有)的分享。
第三條 施工準備
一、甲方在開工前應辦妥施工所需各種證件、批件，申請領取建筑執照;清除施工場地范圍內影響施工的原有管線、樹木等障礙物;解決施工用地(包括材料、構件的堆放和中轉場地，搭建大型臨時設施用地);解決施工用水源、電源和運輸道路的暢通;應于________年____月____日向乙方提供所有工程設計圖紙________份;組織設計、施工單位進行工程設計交底。
二、乙方在開工前應組織有關人員研究和熟悉圖紙，參與設計交底;編好施工圖預算;負責編制施工組織設計或施工方案;進行施工場地的平整，施工界區內的用水、用電、道路以及搭建施工臨時設施，安排施工總進度計劃，儲備材料，加工構件，做好一切施工準備。
第四條 物資供應
一、由發包方供應以下材料、設備的實物或指標：________。
二、除發包方供應以外的其他材料、設備由承包方采購。
三、發包方供應、承包方采購的材料、設備，必須附有產品合格證才能用于工程。由甲方負責供應的材料和設備，如未按期供應或規格、質量不符合要求，經雙方努力仍無法解決，因此造成乙方的損失，應由甲方負擔。任何一方認為對方提供材料需要復驗的，應允許復驗。經復驗符合質量要求的，方可用于工程，其復驗費由要求復驗方承擔;不符合質量要求的，應按有關規定處理，其復驗費由提供材料、設備方承擔。
四、本工程材料和設備差價的處理辦法：________。
第五條 工程質量
一、本工程質量經雙方研究要求達到：________。
二、承包方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的建筑工程規范、規格和標準進行施工，并接受發包方派駐代表的監督。
第六條 工程價款的支付與結算
一、本合同簽訂后________日內，發包方支付不少于合同總價(或當年投資額)的________%備料款，計人民幣________萬元;臨時設施費，按土建工程合同總造價的________%計人民幣________萬元，安裝工程按人工費的________%計人民幣________萬元;材料設備差價________萬元，分________次支付，每次支付時間為________，金額________。
二、發包方收到承包方的工程進度月報后必須在________日內按核實的工程進度支付進度款，工程進度款支付達到合同總價的________%時，按規定比例逐步開始扣回備料款。
三、工程價款支付達到合同總價款的95%時，不再按進度付款，辦完交工驗收后，連本息(財政撥款不計息)一次支付給承包方。
四、如發包方拖欠工程進度款或尾款，應向承包方支付拖欠金額日萬分之________的違約金。
五、確因發包方拖欠工程款、代購材料價差款而影響工程進度，造成承包方的停、窩工損失的，應由發包方承擔。
第七條 施工與設計變更
一、乙方要依據國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準以及設計要求組織施工，要全部達到合格。
二、要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設計。如遇下列情況給對方適成窩工、返工、材料、構件的積壓、施工力量和機械調遷等損失，應由責任方負擔：
1.施工中如發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方，乙方應以書面形式通知甲方，由甲方在7天內與原設計單位商定，提出修改或變更設計文件，經甲乙雙方簽訂協議后，方準施工。
2.在施工中，如遇中途停建、緩建，甲乙雙方對在建工程，應商定做到安全部位。
3.在施工中，如發現甲方投資不足，不能按時撥付工程進度款，而中途停建、緩建，給乙方造成的損失，應由甲方承擔。
第八條 安全施工
一、乙方有責任教育工人嚴格執行操作規程，安全施工，防火防盜。在施工中因乙方責任發生的傷亡事故和乙方管理不善造成的其他損失，均由乙方負責。
二、發生重大傷亡事故，乙方應按有關規定立即上報有關部門并通知甲方代表。同時按政府有關部門要求處理。甲方為搶救提供必要條件。發生的費用由事故責任方承擔。
三、非乙方責任造成的傷亡事故，由責任方承擔責任和有關費用。
第九條 工程分包
1. 乙方可按協議條款約定分包部分工程。
2. 乙方與分包單位簽訂分包合同后，將副本送甲方代表。分包合同與本合同發生抵觸，以本合同為準。
第十條 違約責任
承包方的責任：
一、工程質量不符合合同規定的，負責無償修理或返工。
二、工程不能按合同規定的`工期交付使用的，按本合同關于建設工期提前或拖后的獎罰規定償付逾期罰款。發包方的責任：
一、未能按照合同的規定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實際損失。
二、工程中途停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的返工，應采取措施彌補或減少損失。同時，賠償承包方由此造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。
三、工程未經驗收，發包方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由發包方承擔責任。
四、承包方驗收通知書送達________日后不進行驗收的，按規定償付逾期違約金。
五、不按合同規定撥付工程款，按銀行有關逾期付款辦法的規定延付金額每日萬分之________償付承包方賠償金。
第十一條 糾紛解決辦法
建設工程承包合同發生糾紛時，當事人雙方應及時協商，協商不成時，任何一方均可申請各級城鄉建設委員會或雙方上級業務主管部門，進行調解;解決不了的，可選擇下述第( )項處理：
(1)向建筑物所在地的仲裁委員會申請仲裁，
(2)直接向人民法院起訴。
第十二條 合同的生效與終止
一、本合同一式________份，合同附件________份。甲乙雙方各執正本一份。其余副本由發包方報送________機關、建設主管部門備案。
二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章即生效日起生效;工程竣工驗收符合要求，結清工程款后終止。
三、本合同簽訂后，承、發包雙方如需要提出修改時，經雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。
雙方簽字(蓋章)
甲方：________ 代理人：________
法人住址：________ 電話：________
乙方：________ 代理人：________
法人住址：________ 電話：________
合同簽訂日期：________簽約地點：______
建筑合同書4
甲方（承租方）：
乙方（出租方）：建筑器材租賃服務部
簽訂地點：，簽訂日期：________年____月____日
甲方為承建工程，（工程施工地點在）租用乙方建筑器材，經雙方協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守執行。
一、 甲方預計租用乙方鋼管2100米，扣件1400套，活動腳手架套，實際數量以發貨單據為準。租賃期間自________年____月____日至________年____月____日止。租賃期間屆滿，乙方未歸還租賃物，視同乙方仍承租租賃物，本租賃合同繼續有效，但租賃期限為不定期。
二、 甲方在提貨時由提貨人點清器材數量，驗收質量，如有異議及時向甲方提出更換。甲方承擔器材自發貨時起至歸還止這一期間丟失、毀損及導致他人損害等器材本身及相關的任何責任，乙方概不負責。甲方送回租用的器材時，甲方按國家有關部門制定的驗收標準進行檢驗。
三、 甲方租用器材的提貨、送回地點均為乙方倉庫，倉庫所在地為乙方庫房。裝卸和運輸費用由甲方自理。裝、卸車費按如下標準計算：架管300米為1噸，裝車費30元噸，卸車費30元噸（包碼堆）；乙方可為甲方代辦運輸。
四、 甲方授權身份證號碼為，為委托代理人，委托代理人的權限為：代甲方簽訂、變更租賃協議；代為甲方履行租賃合同；代為提貨；代為指定或變更提貨人；代為進行租賃合同項下的結算；代為指定或變更合同結算人。
五、 甲方提貨前須向甲方交付押金，并由乙方開具押金收據，甲方不得以押金抵付租金，待租用器材全部送回并且租金全部清結時返還押金。押金收取標準每噸（300米）為元（以押金條為準）。
六、 器材成本及租金收取標準如下表：
上述租金標準為未含稅租金的標準，甲方在以收據領取發票時，另外補交與甲方承擔的稅金數額相等的租金。
七、 租期起止時間自發貨之日起至送回之日止（送貨當天不計，算頭不算尾），租期不足三十天，按三十天計算租金。租金結算以發貨單和驗收單為結算憑據。甲方應于每月的'十五號提請乙方結算租金，甲方未按時結算，甲方有權按照合同和已發貨情況計算租金作為當月度甲方應付租金。
八、 甲方應按月度交付租金，于每月的十五號將應交租金交付清結。甲方應按時繳納租金，未按時繳納的，每逾期一天，按應繳租金的3加收滯納金至繳清之日止。如乙方逾期60天不交付租金，乙方有權解除合同。合同解除后至租賃物回收前，甲方有權按照租金標準收取期間的經營損失。
九、 甲方須妥善使用和保管租用的器材，所租器材只限本合同工程使用，不得轉租、轉借、轉換工地；不得截斷、焊接、打眼；如轉租、轉借、轉換工地，須經乙方同意。甲方送回租用的器材前，須將器材上的附著物（泥沙）鏟除、清刷干凈。
十、 甲方需另外交納下列費用：扣件洗油費按0。2元套收取（甲方不得自行洗油）；若鋼架管折彎，按2元根計收校直費用；頂托
按0。6元套計收洗油費：若超長超短鋼架管改制，按1元根計收費用（鋼架管長度最大正負誤差3以上為10㎝，3以下或特殊規格允許誤差不得超過5㎝）。頂托絲桿與底板脫焊按5元套計收焊接維修費。
十一、 租賃期限屆滿后，如甲方沒有歸還租賃物，則乙方可以視同租賃物已被乙方丟失，乙方有權要求賠償。但在賠償款付清前，因甲方相當于實際占用租賃器材，仍需按租金標準收取費用。甲方有權選擇如下賠償費收取標準：
①丟失損壞架管、扣件、頂托及其配件，按成本價值的100%計收其賠償費；或者
�、诎促r償費支付時器材的市場價不計折舊予以賠償。
十二、 承租方承租鋼架管需定制標桿、加刷制定顏色的油漆時，要提前通知出租方，出租方按雙方商定價格收取油漆費。
十三、 在履行合同中如有糾紛，雙方應盡量協商解決，協商不成的，雙方有合同簽訂區人民法院提起訴訟。任何一方為實現債權所支出的費用包括訴訟費、鑒定費、律師費等均由敗訴方承擔。
十四、 本合同一式兩份，雙方各執一份。自雙方簽字蓋章之日生效，至全部租金和有關費用結付完畢之日失效。
甲方（蓋章） 乙方（蓋章）
地址：
項目負責人： 地址：
委托代理人： 委托代理人：
電話： 電話：
建筑合同書5
甲方：
乙方：
甲乙雙方經友好協商簽訂以下合同：
一、甲方將養殖場及住房承包給乙方建筑施工，工程地點：清遠市太平鎮水庫旁，設計建筑面積：4538 平方米。
二、承包方式：
大包（包工包料）�？偣こ炭钊嗣駧湃畚槭捌馊f捌佰肆拾元整（￥300,0840.00）
三、承包價格：
780 元/平方米，總造價按實際建筑面積計算。
四、施工范圍：
土建、水池、地面硬化、房屋建筑。
五、施工要求：
1、乙方要求甲方提供團紙建筑施工規范和要求組織施工，并達到驗收合絡的質量要求。
2、如有變動，甲方必須提前通知乙方并下達變更通知書經雙方協商一致后，由乙方加以實施，同時對工程造價進行增減。
3、施工圖紙與合同約定不符時，以團紙設計的施工要求和材料要求為準。
六、乙方保證條款
乙方必須保證進場的原材料質量（經甲方認定）合格，必須按設計要求進行施工，一旦發現工程不合格，乙方必須負責整改并承擔損失。
七、甲方負責通電、通水、通路、土方使用、回填缺土及相關費用。
八、乙方承諾文明施工、科學施工、規范施工，在此基礎上造成鄰居房屋財產損失由甲方負責協調和賠償，否則由乙方調和補償。
乙方負責施工監理所需的一切進度資料的填寫完善齊全工作。
九、施工期的'安全境外和傷亡、病等事故由乙方自負，甲方不承擔責任。
十、付款方式
1、施工機具進場基本槽開挖完成，甲方付給乙方30 萬元。
2、基礎完工甲方付給乙方50 萬元。
3、八幢雞舍完工甲方付給乙方150 萬元。
4、住房完工甲方付給乙方30 萬元。
5、路面及地板硬化完工甲方付給乙方60 萬元。
6、內外建筑在 年 月 日前完工驗收合格付足工程總額的90 %，剩余10 %一年內付清。
十一、開工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
屬不可抗拒情況造成工期延誤，竣工日期順延，甲方工程款延誤造成停工，一切損失及工期延誤甲方負擔。
十二、本合同未盡事宜，雙方協商解決。
十三、本合同一式二份，雙方簽字蓋章生效。
甲方：
簽字：
乙方：
簽字：
年 月 日
建筑合同書6
甲方：_________
乙方：_________
甲乙雙方按照《建筑工程承包合同條例》規定的原則，結合房屋建設的實際情況，經過協商，達成如下協議。
一、工程概況：
1、甲方準備在xxxx新建x間x層帶尖子的房屋一棟。經與乙方接觸、洽談、協商，決定將其房屋建筑工程(房屋從主體結構開始到粉刷完畢)承包給乙方進行施工建設，工程從xxx年 月 日開始動工，至xxx年 月 日竣工;房屋建設采用費用包干制的形式;乙方按照甲方的圖紙保質保期來進行施工。
2、采取費用包干的方式。乙方負責房屋建筑時所需的設施(比如：腳手架、跳板等)，甲方負責材料的供應;工程開工，從協議簽定之日開始，歷時 天內完成;房屋建筑總面積 平方米，按每平方 元計算，費用金額共計 元整。
3、付款方式：主體結構工程完工，甲方應向乙方支付工程款的50﹪，即(金額大寫)：_____________元;待工程完工后，經甲方驗收合格，付清工程的余下款項。
二、質量要求：
1、工程驗收標準，甲方按照下面的規定執行。
2、施工中，乙方應按照甲方的要求進行施工，主體結構建設時，墻體要垂直、整體平整，所有的門及門窗的`安放與墻體成一條線;粉刷時墻體厚度均勻，無裂縫，內墻面達到整體水平、平整、無裂縫，門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙，天面要達到厚度均勻，無裂縫，所有刷白顏色均勻，大門墻體及衛生間的瓷磚要平整完好的粘貼，達到水平;陰陽角與墻體成一條線，與墻面垂直或平行;房屋四周要進行雨水排除的處理，待工程全部結束后，甲方進行竣工驗收。
三、安全問題：
工程施工現場的安全由乙方自行完全負責，若發生安全事故由乙方完全負責，承擔一切責任，甲方概不負責，沒有任何法律責任。
需要說明：
五、本合同一式二份，雙方各執一份。本合同自___年__月__日簽定之日起生效。
甲方(簽字蓋章)：_________
乙方(簽字蓋章)：_________
雙方證明人_________
甲方證明人(簽字蓋章)：_________
乙方證明人(簽字蓋章)：_________
_____年____月_____日
建筑合同書7
現有 公司（以下簡稱甲方）將廠區白色混凝土路面工程承包給 （以下簡稱乙方）施工，為了明確雙方的權利和義務，特簽定此合同，望雙方共同遵守。合同條款如下：
一，工程位于大慶市大同區新華電廠。
二，總工程量為 平方米。
三，工程承包形式為總承包。
四，工程每平方米造價為 元，工程總造價根據施工結束實測面積確定。
五，工程追加 元的設備調遣費。
六，工程自 年 月 日為開工，至 年 月 日為竣工。
七，付款方式，乙方人員、機械、材料進現場后，甲方撥付工程總價的30%工程款；乙方完成總工程量一半時，甲方再撥付工程總價的30%工程款；其余40%工程款在乙方完工驗收合格后一次撥付給乙方。
八，工程所用的混凝土標號為C30，所用材料必須符合規范要求，
其中工程所用水泥必須為國家免檢的P42。5普通硅酸鹽水泥。
九，乙方進入施工現場，要遵守公司的.廠規廠法，愛護公司財物，文明施工，如損壞公司財物，要按價賠償。
十，乙方進入施工現場，要注意安全施工，貫徹落實好安全施工條例，排除不安全的隱患。乙方如在施工中出現安全事故，乙方自行負責，與甲方無任何關系。
十一，本合同如有未盡事宜，按《中華人民共和國建筑法》和《道路施工質量驗收規范》執行。
此合同一式三份，自簽訂之日起生效。
甲方：
乙方：
年 月 日
建筑合同書8
甲方（購貨方）：____________
乙方（供貨方）：____________
甲、乙雙方經友好協商，本著平等互利的原則，簽訂如下購銷合同：
一、合同標的
序號____________
名稱____________
型號____________
規格____________
單位____________
數量____________
單價____________（含稅）
總價____________
備注____________
合計人民幣____________（大寫）
二、付款時間：
甲方應當于驗收合格后個工作日內，一次性支付本合同價款給乙方。
乙方開戶行：____________
賬號：____________
三、交貨及安裝調試：簽訂合同后5—15個工作日交貨送達地點：____________甲方聯系人：____________電話：____________，甲方聯系人或代表的'收貨行為即視為乙方已履行供貨義務。貨到之后乙方應于個工作日內安排技術人員進行安裝調試。甲方應在安裝調試完成后個工作日內組織相關人員進行驗收，如有異議的應在該期限內書面提出，未提出的視為驗收合格。
四、保修期：
1、乙方承擔保修責任。以上臺式電腦和復印機保修期限為年，筆記本電腦保修期限為年，保修期自驗收合計之日起算。
2、保修期內，對非人為因素引起的故障，乙方負責免費維修。
五、雙方保證事項：
1、甲方保證按合同規定及時付款。
2、乙方保證按時完成安裝調試并交互甲方使用。
六、其他：
1、地震、臺風、火災、暴雨、水災等不可抗力發生后，受阻方應盡最大努力減少損失并在不可抗力終止后及時告知對方，可根據不可抗力的影響部分或者全部免除責任。
2、本合同一式貳份，雙方各保存壹份為憑。
3、本合同一經雙方簽字、蓋章即生效。合同執行期間，甲、乙雙方均不得隨意變更或者解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，做出書面補充規定。如果雙方發生爭議，則協商解決；協商解決不成，提交當地人民法院進行訴訟。
甲方：____________（蓋章）
乙方：____________（蓋章）
代表人（簽字）：____________
代表人（簽字）：____________
日期：____________
日期：____________
電話：____________
電話：____________
傳真：____________
傳真：____________
建筑合同書9
甲方(購買方)：乙方(出賣方)：
根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就石材供料達成如下協議：
一、關于合同標的物甲方因位于的建設工程需要，向乙方購買石材(石材的名稱、數量、規格、單價和暫定總價等內容詳見本合同附件一《石材供料清單》)。
二、關于質量要求本合同所涉石材質量采用以下第( )方式確定：
1、國家標準。
2、行業標準。
3、企業標準。雙方約定根據企業標準確定本合同石材質量標準。
4、封樣標準。如采用本質量標準，須根據石材質量鑒定需要，將相應石材進行封樣，甲、乙雙方各持同質同量的石材封樣樣品一份。
5、特別約定標準。甲、乙對石材質量特別約定如下：
三、關于石材色差甲、乙雙方一致確認，石材系天然產品，故在本合同約定范圍內的石材若存在合理范圍內的色差，甲方對此予以諒解。乙方應盡可能減少所供石材的色差，并將色差保持在合理范圍之內。如果石材色差超過合理范圍，甲方有權要求調換。但是，如果各批次供應的石材色差可使用于建筑物不同立面或處所而不致影響建筑物整體視覺效果的，則甲方對此予以諒解。
四、關于石材加工本合同所涉石材乙方有義務按標的物約定的規格要求進行一般加工制作。如甲方對特定石材需要進行異形加工，需向乙方提供異形加工圖樣并附具體加工要求的書面說明。乙方可自行加工，也可委托第三方進行加工。異形加工的加工費用由甲方承擔。
五、關于供貨期限本合同的供貨期采用以下第( )方式確認定：
1、自本合同簽訂后之次日起個工作日內，乙方須完成供貨。
2、自甲方書面通知之次日起個工作日內，乙方須完成供貨。但是，甲方須在本合同簽訂之日起個工作日內應當通知乙方開始供貨。如甲方未在上述期限內通知乙方供貨，則該通知期限屆滿之日視為乙方應當開始供貨之起始日。甲方通知乙方供貨應提前個工作日，作為乙方備貨的合理期限。
3、按甲方通知在個工作日內分批供貨。自甲方通知該批次供貨之日起個工作日內，乙方須完成該批次石材的供貨。但是，甲方須在本合同簽訂之日起個工作日內應當通知乙方開始供貨。如甲方未在上述期限內通知乙方供貨，則該通知期限屆滿之日視為乙方應當開始全部石材供貨之起始日。甲方通知乙方開始供貨應當提前個工作日，作為乙方備貨的39;合理期限。
4、特別約定期限。甲、乙雙方特別約定供貨期限為：
六、關于交貨方式與交貨地點本合同交貨方式和交貨點采用下列第( )方式：
1、甲方在乙方營業地或乙方指定的位于材料倉庫自提。運輸費用和裝卸費用由甲方承擔。
七、關于石材驗收
1、甲方指定為驗收人。但是，甲方的法定代表人和簽訂本合同的代理人視為當然的驗收人。甲方的辦公電話和上述人員的通訊電話分別是。
2、按本合同第六條第
(1)項即乙方送貨方式交貨的，甲方須在乙方將石材運至交貨地點并通知甲方驗收人后的6個小時內受領貨物，并完成貨物數量和表面質量的驗收。
3、甲方不能及時驗收的，乙方有權進行提存。有關提存所發生的費用由甲方承擔。
4、甲方應在數量和表面質量進行驗收后的____日內完成實質性驗收。如有質量異議，應當在實質性驗收期限屆滿前以書面方式向乙方提出并向乙方附送質量問題的初步證據。否則，視為實質性驗收符合合同約定。
5、甲方將石材使用于建筑物，視為甲方已完成對石材的實質性驗收。
八、關于合同價款與支付方式
1、合同價款。本合同暫定價為人民幣元，其中石材價款為人民幣元，加工費為人民幣元。供貨結束后，按實結算。
2、支付方式。本合同簽訂后____日內，甲方須向乙方支付合同總價款的%作為預付款，即計人民幣元。貨到驗收合格后，提一批貨結一次款，最后%的貨物在預付款中扣完為止。
十、關于合同的擔保本合同簽訂后的____日內，甲方應向乙方支付總合同價款的30%的款項即人民幣元作為定金。如果甲方違約，則乙方有權不退還定金;相反，如乙方違約，則甲方有權要求乙方雙倍返還定金。
十一、關于合同的變更與解除
1、合同的`變更。本合同簽訂后，如一方提出變更，需經另一方的書面認可。但在合同的履行過程中，甲方對增加的供貨數量的驗收視為書面確認。
2、合同的解除。本合同簽訂后，雙方應誠信履行，不得隨意解除。如經協商一致解除本合同，則雙方應簽訂書面解除協議。但在下列情況下，一方享有解除權：
(1)甲方遲延付款達____日以上或遲延付款的數額在應付貨款的30%以上，乙方有權解除合同;
(2)乙方供貨遲延達____日以上或遲延履行數量達應供貨數量的30%以上，甲方有權解除合同。
十二、關于違約責任
1、甲方遲延付款，應按遲延支付的貨款的日萬分之向乙方支付違約金;乙方遲延供貨，應按遲延供貨的貨款的日萬分之向甲方支付違約金。
2、一方違約而向另一方承擔違約責任后，另一方仍有權要求繼續履行本合同。
十三、關于爭議解決
因本合同發生爭議，雙方應友好協商解決。協商不成的，可向原告方所在地人民法院訴訟解決。
十四、關于其他約定
十五、附則
1、本合同表面清潔，沒有任何涂改。如有涂改，則需雙方在涂改處加蓋印章或按捺指印方為有效。
2、本合同一式______份，雙方各執______份，自雙方簽字、蓋章后生效。
甲方：(公章)乙方：(公章)法定代表人：法定代表人：
________年____月____日________年____月____日
建筑合同書10
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
依照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的有關規定，結合本工程的具體情況，經雙方協商達成如下協議：
一、工程名稱、地點、時間：乙方為甲方在金貴鎮聯星村7社建筑樓房兩層，
二、工程內容：樓房基礎，建筑兩層磚混結構的樓房。建筑材料由甲方供應，乙方負責土建部分的輕工;水暖電的.安裝及上下水的安裝由甲方負責，工商稅收一切均由甲方繳納，不包括房頂的二氈三油。
三、合同工程價款：按所有建筑面積計算，每平方米140元，樓梯、陽臺包括在內。
四、施工要求：
1、甲方為乙方提供施工用水、用電和場地。施工期間如出現其他意外情況和干擾將全部由甲方負責處理。如出現工傷事故由乙方處理，施工設備乙方自備。
2、甲方要及時供應建房所需要的材料，不能耽誤乙方的施工，配合乙方及時完工。
3、乙方必須嚴格按圖紙施工。
4、甲方要增加新的建筑要求，更改原設計項目要經乙方同意。
5、付款方法：建房途中一層封頂時付款60%，工程繼續進展到二層封頂時付款60%，工程完工后甲方應付清其余全部工程款。甲方不得拒付建筑工程應付的承包費。
6、乙方必須保證工程質量，保證按時完工。
五、甲乙雙方必須按合同內容履行雙方的權利和義務。
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份，經雙方簽字后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑合同書11
甲方：_______________有限公司
乙方：_______________
丙方：_______________
依據平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就甲方、乙方簽訂的《建筑工程施工承包合同》轉讓給丙方事項協商一致，特定立本協議，其約定如下：
一、甲方與乙方在_________年______月___日簽訂的《建設工程施工承包合同》，_________年______月___日簽訂的.《建設工程施工承包合同補充協議》經協商甲方、乙方同意轉讓給丙方，由內方履行甲方與乙方簽訂的《建筑工程施工承包合同》、《建筑工程施工承包合同補充協議》的各項條款。
二、乙方、丙方協商乙方已經施工建設的全部工程轉讓費為________萬元，付款時間為：簽訂合同之日_________年______月___日付款___萬元，剩余___萬元由內方在_________年______月___日前全部付清，期付款由內方向乙方支付違約金___萬元。
三、該轉讓合同簽訂之日起，所產生的一切費用及涉及施工過程中發生的糾紛與乙方與關。合同鑒定之日前乙方所建工程下欠的債務由乙方承擔與丙方無關，因乙方債務發生的糾紛造成的停工___日乙方賠償丙方違約金___萬元并賠償因此所造成的全部損失。
四、甲方同意丙方用___樓至___套房子調換甲方___樓至___間車庫，雙方同意互不找錢，甲方必須保證丙方轎車出入通道。
五、本合同甲方、乙方、丙方簽字蓋章后生效。
甲方：_______________有限公司
乙方：_______________
丙方：_______________
后附：
1、_________年______月___日是(建筑工程施工承包合同)
2、_________年______月___日(建筑工程施工承包合同補充協議)
_________年______月___日 _________年______月___日
建筑合同書12
施工單位：(以下
勞務分包人：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條理》及其他有關法律、行
一、施工目標
1、工期目標：年月日開工，年月日竣工
2、質量標準：檢驗批、分項工程、分部工程、單位工程一次驗收合格率100%。
3、安全生產目標：工亡事故為零，杜絕重大安全事故，一般輕傷事故控制在1‰以內。
4、成本目標：實行計劃報批，限額領料，材料實際消耗量控制在項目部的計劃成本消耗量以
5、文明施工目標：強化現場科學管理，滿足現場文明施工要求，爭創“自治州級文明工地”
6、服務目標：與項目部協同配合，完成項目管理目標責任書，創建業主滿意工程。
二、承包指標：
1、承包內容：除水、暖、電、防水工程以外，施工圖紙、標準圖集及設計變更的全部內容，
2、勞務報酬：實行包干工資，土建班組按建筑面積/m2包交工。(大
3、進入施工現場的每個工人必須參加保險。
4、室外配套的增減工程量，由乙方負責完成，以實際發生工程量另行計酬。
5、合同約定工資支付：(工人工資按每月完成工程量的70%支付)達到工程預驗收標準支付
三、甲方權利和義務：
1、編制作業計劃，做好施工準備工作，在開工作業之前，甲方按施工要求配置必須的施工機
2、落實安全防護用具：甲方負責提供安全帽、安全帶及安全網等防護用品，并向乙方進行詳
3、甲方職責：管理引導、技術服務檢查驗收、落實獎罰。
四、乙方權利和義務：
1、乙方要嚴格執行施工規范，安全操作規程等規定，嚴格按施工圖紙、設計說明及施工現場技術負責人的技術要求施工。
2、遵守國家及地方政府部門對施工現場管理的規定。
3、工程竣工7日內未移交建設單位之前，負責對現場的一切設備、設施和施工成品進行保護。
4、乙方因人員素質技術力量跟不上無法完成工程施工，甲方有權終止合同，并按完成工程量的60%予以結算。
5、乙方必須派一名專職混凝土養護工人進行混凝土構件養護，如不及時養護造成混凝土缺水而強度達不到設計要求的，每發現一次罰款1000元。
五、材料供應的約定：
1、乙方設專人向項目部保管辦理施工材料領料手續并辦理委托手續。
2、乙方應嚴格按項目部提供的質量要求和配合比施工，乙方施工中用料浪費及不合格的超出限額部分，由乙方承擔。乙方在施工中使用材料，做到活完料凈，保持現場整潔，否則根據情節給予100元----1000元的處罰。
六、施工機具管理的規定：
1、對甲方所有機具，乙方應認真保管、維護及維修。如有丟失、損壞，乙方予以實物兩倍的賠償。
2、設備構配件損耗不得超出定額的損耗量，超出部分按實物5倍賠償。
3、乙方機械操作手、特殊工種必須持證上崗操作，無證上崗造成的安全事故，所發生的費用和有關部門檢查的處罰由乙方承擔。
七、現場管理約定：
1、乙方勞務人員要嚴格遵守現場的各項管理制度，在項目部現場負責人的統一領導下，組織施工，有關計劃進度材料供應等工作應密切配合，保證施工順利進行。
2、乙方勞務人員必須服從甲方管理人員的指揮，尊重甲方管理人員，發生對甲方管理人員不尊重(如辱罵、挑釁、動武等)的行為，每發生一次給予200元處罰，情節嚴重的交當地派出所處理。
3、乙方負責人(工長)對操作人員落實三級安全教育，進行遵紀守法安全生產的日常檢查，教育操作人員愛護公物，嚴禁偷拿現場用料及用具，如違反現場制度，甲方有權采取必要措施，乙方應必須承擔相應責任，并負責實物10倍的賠償。操作人員要遵守施工現場制度，不允許外來人員出入現場和住宿。
八、關于工程質量及驗收的約定：
1、分項、分部、單位工程質量一次驗收合格率100%。
2、達不到驗評標準時，甲方要求乙方返工，乙方必須無條件按甲方要求的時間返工直到符合驗收標準，造成一切經濟損失由乙方承擔。
3、由于甲方技術人員指揮造成返工，乙方應無條件按甲方要求的時間返工直到符合驗收標準。
九、關于工程進度的約定：
1、乙方必須嚴格按項目部制定的進度計劃和施工任務書進行施工，每延誤一天按工程總造價的1%予以處罰(按月進度計劃考核，處罰金額在當月勞務工資中扣除)。由于天氣變化、停水、停電和不可預見的'原因延誤的工期，延誤的時間在施工過程中予以調整，不給乙方另加時間。
2、由于甲方材料供應不及時造成工期延誤，每延誤一天，工期相應順延一天。
十一、關于安全生產的約定：
1、乙方在施工過程中應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規范》《建筑安裝工人安全操作規程》等有關法律規定和項目管理制度的安全要求。
2、乙方應對施工安全條件進行檢查，有權停止不符合安全施工條件的作業，拒絕違章指揮，并要求甲方承擔由此而造成的損失。
3、由于操作人員在施工過程中違反有關安全操作規程，即不使用或不正確使用安全防護用品導致事故的發生，乙方應承但由此引發的一切經濟損失。
4、施工過程乙方操作人員因違反消防條例和法規造成的火災事故，由乙方負責，給工地造成經濟損失的按實際損失額進行賠償。
5、乙方必須負責管好自己下屬人員，不得在工地打架、鬧事，每發生一次，罰款500元，情節嚴重的送當地公安部門處理，不得偷盜工地財物和其他工友的財物，如發現一次，對當事人予以實物10倍的罰款，如本人無能力支付罰款的由乙方承擔并清除工地，情節嚴重的送當地公安部門處理。
十二、甲乙雙方的協作約定：
1、乙方負責人就是現場工長，負責現場乙方工人的現場調配。
2、乙方派現場帶班工長配合甲方搞好技術工作，做好班組自檢、互檢工作和抄測、放線工作。
3、乙方應落實現場管理員一名，負責工具的領發、保管及日常的限額領料并辦理好出入庫手續。
4、乙方負責人(工長)、專業班組長應參加甲方組織的各種檢查、考核工作，周生產例會及班前交底會和班后碰頭會，并貫徹落實。
5、對工期、質量、使用功能有影響的專業班組的選擇，乙方應報甲方審核確認。
6、對材料節約、質量、進度、安全達到甲方及規范要求的，給予獎勵。
7、乙方工人進入工地后按甲方規定必須及時提供工人身份證復印件及照片，并配合項目部辦理保險及勞務合同，無保險和勞務合同的不得上崗，60歲以上工人必須持當地醫院的體檢證明，否則不予上崗。乙方負責人未經甲方同意擅自安排無證、無保險、無勞務合同的工人上崗，發生任何安全事故，乙方負責人承擔一切經濟及法律責任。
十三、違約責任：
1、在甲方材料供應及水電正常的情況下，由于乙方自身原因逾期竣工，每逾期一天罰款1000
2、乙方因自身原因，無能力完成施工任務，甲方有權解除合同，并按完成工程量的60%予以結算
3、工程保質保量按期竣工后，甲方未及時發放工人工資，造成民工年底無法返鄉或上訪的，甲方承擔一切責任，并賠償工人損失。
十四、合同生效與終止：
1、本合同自簽定之日起生效，保修款付清終止。 ..
2、本合同一式兩份，項目部、勞務隊各執一份，具有同等的法律效力。 ..
3、合同權利義務終止后，項目部勞務隊應當遵循誠實信用的原則，履行通知、協助、保密等..
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑合同書13
承租人（甲方）：（單位全稱）______
行業確認證書號：______
發證機關：______
出租人（乙方）：（單位全稱）______
行業確認證書號：______
發證機關：______
依照《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規，遵循平等、自愿和誠實信用的原則，雙方協商就租用建筑施工機械的相關事宜達成協議如下：
第一條：租賃機械及租金計算與支付（如不夠用可另附表格）:
1、租金計算方式：選擇下列方式之一填入上述表格“租金計算方式”欄；
A、按月計算。不足月的尾數日租金按月租金除以30天乘以實際使用天數計算；
B、按日計算；
C、按臺班計算（適用于租期、工作量不確定，不便于按工作量計算租金的場合，如履帶式或輪胎式起重機）：機械每天工作小時，一天工作時間按一個機械臺班計算。每月日前雙方確認上月實際工作臺班數；
D、按工作量（每立方米或平方米）計算（適用于工程運輸機械，如混凝土輸送泵、輸送車、挖掘機、瀝青路面攤鋪機等）。每月日前由雙方確認上月實際工作量。
E、其他方式：______
2、租金總額：______元/大寫
3、支付方式：______
4、支付期限：______
第二條：使用地點、項目名稱和工作內容
使用地點：______
項目名稱：______
工作內容：______
第三條：租賃期限
每臺機械租賃期詳見本合同第一條的表格。因工程需要延長租期，雙方應在合同屆滿前日內，續簽合同。租賃期滿，甲方繼續使用機械，乙方沒有提出異議的，原租賃合同繼續有效，但租賃期限為不定期。
第四條：進場費用
租賃機械進場費用共計人民幣元，包含：□運輸元、□吊裝元、□安裝元、□拆卸元、□甲方承擔：共計：______元乙方承擔：共計：______元
第五條：機械交接與驗收
1、乙方向甲方移交機械時，雙方應就交付機械的型號、規格、附件、數量、質量等共同進行驗收并簽署《交接清單》和《進場檢驗單》。法律法規規定必須安裝調試并檢測合格才能投入使用的或者合同約定由乙方現場安裝調試合格后或第三方檢測后才能投入使用的機械，安裝調試合格之日或檢測合格之日視為乙方向甲方移交機械日期。法律法規規定必須由具備相應資質的安裝施工企業承擔安裝而乙方不具備上述資質的，或者規定需要第三方檢測的，由乙方自負費用委托具備相應資質的第三方安裝或檢測。
2、甲方應當按照合同約定的時間、地點向乙方交還機械，雙方應就機械的型號、規格、附件、數量、質量等共同進行驗收并簽署《交接清單》。
第六條：保證金乙方□是□否向甲方收取保證金元作為履行本合同的保證。雙方約定乙方收取保證金的，甲方應在機械進場前支付。租賃期滿，保證金扣除應付機械的毀損、滅失賠償后，余額無息返還甲方。
第七條：操作、維護與修理
1、雙方約定機械由方負責操作與維護。本合同約定的操作維護方應當按照機械運營、操作規定配備符合國家或地方法律法規規定上崗條件的操作、指揮、維護等人員，也可委托具備相應資質的專業公司承擔機械的操作與維護，受托方行為視為該委托方行為。
2、因故障造成機械無法正常作業的，乙方應當自接到通知時起小時內到達現場維修。乙方自接到維修通知起小時/日內未能修復的，自第日起免收租金直至機械恢復正常作業日止。但機械故障系因甲方違章指揮、違章作業造成的，甲方仍應支付停工期間的.租金。
3、雙方約定每月小時為機械正常維護保養時間，具體時間安排為：
第八條：雙方權利義務甲方權利義務
1、甲方有權要求乙方按照合同約定提供合格的機械；
2、甲方有權要求乙方按照合同約定提供機械的維修保養服務。若因乙方原因導致機械毀損、滅失或者出現故障無法使用的，甲方有權解除合同或要求乙方更換同等型號、性能的機械，并要求乙方賠償損失；
3、甲方應當按照合同約定的時間、方式和金額支付租金和其他費用；
4、甲方應當為乙方提供機械進出場作業、其他維護作業的協助和便利，按時接收乙方交付的機械；
5、甲方應當為機械提供安全作業環境，負責機械設備在施工現場的看護，保護設備的安全。如因甲方原因造成機械毀損、滅失的，應向乙方賠償；
6、甲方應當按操作規程或機械使用規定或合同約定管理和使用機械，不得違章或超負荷作業。由甲方指派的操作人員必須持證上崗；
7、未經乙方書面同意，甲方不得轉租機械，不得對機械進行改善或增設他物。
乙方權利義務：
1、乙方有權按照合同約定收取租金；
2、因甲方原因導致的機械毀損滅失，乙方有權要求甲方賠償；
3、乙方應當按照約定的時間、地點向甲方提供約定的機械，不得提供已經淘汰或報廢的機械；
4、法律法規規定應當提供生產廠家生產許可證或產品合格證等文件，或者需要到相關部門備案的，乙方應當提供或辦理備案手續；
5、乙方應當向甲方提供機械的使用環境、安全使用要求、操作維護注意事項等必要的技術資料或技術說明；
6、乙方應當提供技術保障，承擔租賃期間的維修保養義務；
7、合同約定應由乙方派出隨機操作人員的，派出的隨機操作人員必須持證上崗，服從甲方管理，遵守甲方各項規章制度，并應拒絕甲方提出的違章指揮。
第九條：違約責任甲方違約責任：
1、甲方不履行合同，應向乙方支付違約金元；
2、甲方未按合同約定支付租金的，每逾期一日應按照元/日的標準向乙方支付遲延履行違約金。凡逾期滿日的，乙方有權解除合同并要求甲方支付違約金；
3、甲方未按有關法律法規規定或合同約定的方法使用機械，致使租賃機械受到損失的，乙方有權解除合同并要求甲方賠償損失；
4、甲方未經乙方書面許可擅自將機械轉租的，乙方有權解除合同并要求甲方賠償損失；
5、甲方未經乙方書面許可擅自改善或增設他物的，乙方有權要求甲方及時恢復原狀或者賠償損失。
6、其他乙方違約責任：
1、乙方無法提供合同約定的機械或提供的機械型號和規格與合同不符，經甲方書面催告仍不能按時履行或提供的替代機械達不到甲方要求，導致合同無法履行的，甲方有權解除合同并要求乙方支付違約金元；
2、乙方未按合同約定日期提供機械的，每逾期一日應按照元/日的標準向甲方支付遲延履行違約金。凡逾期滿日的，甲方有權解除合同并要求乙方支付違約金。但甲方未預付進出場費或保證金的，無權要求乙方支付逾期交付違約金；
3、在合同期間因乙方原因（包括乙方指派的操作、維護人員的行為，但乙方按照合同約定對機械進行維修保養的時間除外）導致機械停工的，每停工一天，甲方除扣減相應租金外，可要求乙方支付相當于該機械日租金%的違約金。凡停工超過日的，甲方有權解除合同并向乙方追償損失。
4、其他第十條：不可抗力
一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據不可抗力的影響，可部分或全部免除責任，但應當及時告知對方，并自不可抗力結束之日起十五日內向對方當事人提供證明。
第十一條：爭議解決
本合同項下發生的爭議，由雙方協商解決，也可由行業主管部門調解，協商或者調解不成的，按下列第種方式解決（只能選擇一種）。
�。�1）向人民法院提起訴訟；
�。�2）向仲裁委員會申請裁決。
第十二條：其他條款
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同及附件共頁，一式份，具有同等法律效力，其中甲方份，乙方份；
2、本合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件，經雙方簽署確認后為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力，解釋的順序除有特別說明外，以文件生成時間在后的為準；
3、本合同未盡事宜，雙方可協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
4、合同簽訂地：
5、其他約定：
承租人：（甲方簽章）______
住所：______
法定代表人：______
委托代理人：______
電話：______
傳真：______
開戶銀行：______
賬號：______
郵政編碼：______
______年______月______日
出租人：（乙方簽章）______
住所：______
法定代表人：______
委托代理人：______
電話：______
傳真：______
開戶銀行：______
賬號：______
郵政編碼：______
______年______月______日
建筑合同書14
甲方： （以下簡稱甲方）
乙方：陽（以下簡稱乙方）
甲、乙雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量安全管理條例》及其他有關法律，行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方應在工程施工事項協商一致，訂立本合同：
一、工程概況：
�。�1）工程名稱：彭山村還建樓工程項目
�。�2）工程地點：陽新縣城東新區彭山村
（3）工程規模：約40000平方米
�。�4）工程內容：由 建筑設計院設計的彭山村還建樓工程，施工圖所包含的施工內容。
二、承包范圍及方式：
�。�1）該還建樓設計多層、小高層群體工程項目組成，多層按樓地面平方800元/㎡包干，小高層1160/㎡包干，含各棟樓的四周道路約3米寬左右，主干道，綠化、亮化、硬化及進戶防盜門，電梯及小區圍墻，物業等不在乙方承包范圍內。
（2）該項目乙方承包的范圍有：材料人工、鋁合金窗、室內普通門。內墻涂料、水泥地坪，簡易水電安裝，廚房建議灶臺，瓷磚，衛生間簡易大便器，墻、地簡易瓷磚，每間房電一開一插，含消防設施，外墻噴紅砂顏料或涂料，樓梯水泥踏步，普通扶手，墻面做仿瓷涂料，感應燈等設施。
三、簽訂本合同時：
乙方交納400萬元工程信譽金，工程基礎完工時，甲方返還乙方200萬元整 ，第四層封頂時，甲方付清余下200萬元信譽金給乙方，如超出時間未能返還，則按3%的利息支付給乙方。
四、質量要求：
該工程確保合格工程，如乙方做到優良工程，則甲方按國家規范獎勵給乙方。
五、工期要求：
乙方從破土動工至第一批交付3萬平方時，工期不得超出380天，如超出或推后，則甲、乙雙方按1000元/天增減。
六、安全要求：
在正常施工時，乙方必須為施工人員購買意外團體險，確保人身安全零事故發生，如一旦產生人身傷害事故，則全部由乙方承擔，甲方概不負責。
七、付款方式：
�。�1）乙方主體封頂，多層主體封頂時，甲方付乙方300萬元工程款。
�。�2）工程全部完工時，甲方付給乙方總造價70%預付款，工程竣工驗收合格后，在三個月內甲方付乙方總價25%的預付款，余下5%一年后無質量事故，全額支付乙方。
八、甲方職責：
（1）甲方負責辦理好相關的工程手續，確保乙方順利施工，如中途若因甲方原因手續不得到位，影響工程停工，造成的損失，全部由甲方承擔，并承擔停工每人每天200元/天的損失給乙方。
�。�2）甲方負責協調當地及社會關系，如在施工中，若因四鄰關系糾紛引起的停工，則甲方承擔乙方每人每天200元/天的損失。
（3）甲方保證在按合同約定支付工程款，如不能按合同支付，則乙方有權拒交部分房屋給甲方，并由甲方承擔月息3分的利息補償給乙方。
（4）乙方在本工程施工的所有鋼材及雙混，都由甲方按市場價格墊付，直到竣工驗收，結算抵扣。
九、乙方職責：
1、乙方保質保量按圖施工，如在施工質量出現返工或不合格的`原因，則甲方有權責令乙方返工，造成的損失則由乙方自行負責。
2、乙方必須服從甲方專職監管人員的合理安排，嚴禁進入不合格的建筑材料，一經發現，甲方監管人員有權責令乙方更換合格的材料。
3、在施工期間，乙方文明施工，嚴禁使用老弱病殘及童工，施工現場項目機構必須井然有序，甲方有權監督乙方的行為。
十、附屬工程及其他配套工程在同等的價格優先乙方承包，雙方另行簽訂承包協議為準。
十一、未盡事宜，且施工現場雙方協商解決。
十二、本合同具有同等的法律效力，如單方違約，則由違約方承擔守約方按總價10%的違約金賠償給守約方。
十三、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執貳份，簽章生效，希雙方共同遵守。
甲方（公章）： 乙方（公章）：
法定代表人（簽字）： 法定代表人（簽字）：
20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日
建筑合同書15
根據國家《建筑法》、《合同法》。平等、公開、公平、自由的.原則，甲方現將廣元利州區計生站服務站綜合樓所有模板工程承包于乙方，經雙方同意協議如下：
1.乙方應在甲方組織下按要求施工，如沒按圖紙和甲方要求造成一切損失費用乙方自理。
2.乙方應提前三天提出所需材料，乙方要本著實事求是提報，如果材料造成大于百分之三的損壞和浪費，甲方有權追究賠償
3.乙方應做到每道工序完工場清，不能亂扔亂放，堆放到甲方指定位置。剩余材料及時歸庫。材料到工地乙方自己負責下車
4.乙方應在保質保量的前提下按甲方要求準時完工，否則甲方有權追究賠償
5.乙方必須遵守甲方規章制度，文明施工、安全施工。如果違章操作造成一切安全事故乙方自理
6.乙方在工程中停工、退出、不服從甲方安排清出場，甲方有權扣出所有工程款做為工程損失費用
7.對于一切工具和輔材自己解決。甲方提供的工具竣工必須完好退回，損壞乙方賠償
8.甲方有權要求乙方臨時調動，產生的工日，大工方，乙方必須服從甲方調動
9.付款方式：每層完工場清，甲方將付每層工程款百分比之七十。余下款項竣工驗收合格后一個月付清
價格：22元/㎡含(其中1元/㎡量款項質量款項。粘灰面積)
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
【建筑合同書】相關文章：
建筑合同書07-06
建筑裝飾合同書02-17
建筑施工合同書07-08
工程建筑合同書12-20
建筑合同書集合12-07
建筑模型制作合同書02-02
建筑房合同書范本02-02
建筑合同書(精選15篇)04-08
建筑合同書精選15篇04-16
建筑裝飾工程合同書03-14