農村拆遷安置房買賣合同

時間：2024-10-12 15:23:45 買賣合同

農村拆遷安置房買賣合同

　　買賣合同的當事人中，出賣財產的一方稱為出賣人或賣方，接受財產并支付價款的一方稱為買受人或買方。下面的是小編分享的與農村拆遷安置房買賣合同有關的文章，歡迎繼續訪問應屆畢業生公文網!

農村拆遷安置房買賣合同

　　出賣人(甲方)：身份證號碼：

　　買受人(乙方)：身份證號碼：

　　根據《合同法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執行。

　　一、房屋的基本情況：

　　甲方房屋座落在________________________________，建筑面積為______平方米，乙方對甲方所要出售的房屋做了充分了解，愿意購買該房屋。

　　二、甲方保證該房屋沒有產權糾紛，不存在房屋抵押，債權債務，以及其他權利瑕疵。交易后如有上述未清事項，由甲方承擔，乙方不負任何責任。

　　三、上述房產的交易價格、款項支付方式

　　1、購房款為人民幣__萬元整(大寫：叁拾陸萬元整);

　　2、乙方應當于本合同簽訂之日起向甲方支付人民幣萬元整(大寫：萬元整)，余款萬元應于上述房屋產權過戶至乙方名下之日支付甲方。

　　四、房屋交付

　　甲方應在交房當日(____年____月____日)將拆遷安置房屋相關的所有手續、余款、拆遷補償款等一切和該出售房有關的文件及票據交付乙方(以各項文件及票據為證明)。甲方于房屋交付使用時將交易的房產及其鑰匙全部交付給乙方。

　　五、關于產權登記的約定：

　　1、甲方在上述房屋可辦理房屋產權證、土地證及其過戶手續條件成就時，應及時辦理過戶手續，乙方應配合將相關的收件(包括甲方原交付的拆遷安置房屋相關的所有手續、余款、拆遷補償款等一切和該出售房有關的文件及票據等)交付乙方辦理，關于過戶手續產生的稅費等相關費用由甲方負責承擔。

　　2、甲方辦理有關過戶手續后，應當提供一切與房屋有關的手續及資料及時積極配合乙方辦理房屋權屬變更手續，不得用任何方式拒絕阻撓。房屋權屬從甲方變更至乙方名下所產生的稅費等相關費用均由乙方自行承擔。如因甲方的原因造成乙方不能在向甲方提出書面要求起_____天內辦理房屋權屬變更手續，乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起______天內將乙方已付款退還給乙方，并按已付款的______%賠償乙方損失。

　　3、乙方如在本房屋買賣合同成立后，無論辦理房屋產權證，土地證及其過戶手續與否，將此房出租出售，甲方不得以任何方式阻撓。在辦理房屋產權證，土地證及其過戶手續時，甲方應該提供一切與之有關的手續及資料(原房屋產權人的產權證及國土證，原房屋產權人結婚證及復印件，原房屋產權人夫妻雙方身份證復印件，其他房屋共有人同意出售的書面意見等)，不得用任何方式拒絕阻撓。

　　六、甲方逾期交付房屋違約責任：

　　除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外，甲方如未按本合同第四條規定的期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約金。逾期不超過_ _天，違約金自約定房屋交付之日第二天起至實際交付之日止，每延期一日，甲方按乙方已支付房價款金額的_ _%向乙方支付違約金，合同繼續履行;逾期超過_ _天，則視為甲方不履行本合同，乙方有權終止合同，甲方將乙方累計已付款全額還與乙方，按利率付給利息。

　　如甲方故意隱瞞此房屋的原產權所屬人、房屋位置、質量問題，影響乙方的居住及使用時，乙方有權要求退房，一切損失由甲方承擔。

　　甲方(簽字)：乙方(簽字)：

　　x年x月x日x年x月x日

　　知識拓展：

　　拆遷安置房是指因城市規劃、土地開發等原因進行拆遷，而安置給被拆遷人或承租人居住使用的房屋。因為拆遷房安置的對象是特定的動遷安置戶，該類房屋的買賣除受到法律、法規的規范之外，還受到當地政府相關的地方政策的約束。拆遷安置房的買賣區別與一般商品房的買賣，買房人在簽訂買賣合同之后，無法在房產登記中心進行預告登記。一旦買房人支付了購房款，今后是否能夠順利取得房屋則在很大程度上取決于賣方人的配合。

　　通過對現有相關判決的分析和歸納，筆者認為，對于拆遷安置房的買賣，一般存在以下相關風險及糾紛：

　　1. 因未拿到房產證而面臨房屋買賣合同被判決無效的風險。

　　拆遷安置房買賣合同簽訂時，賣房人尚未拿到房產證及土地使用權證，買房人為以較低的價格獲得該房產而甘愿冒風險。雙方同意，待合同簽訂且支付購房款之后，一旦賣房人拿到房產證，將無條件配合買房人辦理過戶手續。在支付購房款之后至賣房人拿到房產證的這段期間，由于房價的上漲，賣房人可能會再將該房屋出賣給第三人，或者賣房人以房屋買賣時不具備房屋買賣條件而申請法院解除合同。此時，由于賣房人尚未領取房產證，且該房屋屬于政策性拆遷安置房，法院會予以判定房屋買賣合同無效，賣方向買方返還購房款及相應的利息。

　　2. 因未約定賣方初次領取房產證費用由誰承擔而扯皮的風險。

　　拆遷安置房買賣合同簽訂時，雙方對就今后賣方初次領取房產證的相關費用未做明確約定，致使在今后賣方以需再支付初次領取房產證費用的理由拒絕配合買方辦理房屋過戶手續。有些買方為了保障能夠順利過戶，不得不替賣方墊付初次領取房產證的費用。

　　3. 因房屋買賣確定的房屋位置與售房人實際獲得的房屋位置不一致而被判決合同無效的風險。

　　拆遷安置房買賣合同簽訂時，雖然雙方已在合同中明確約定了所購房屋的位置，房屋的購買價格，以及賣方一旦拿到房產證應該在合理期限內盡快配合買方辦理房屋過戶的手續等約定，但是因為拆遷安置房相對于商品房，具有一定的不確定性。如房屋買賣合同簽訂時，雙方約定的房屋位置可能在實際領取房產證時發生了變化，那么此時賣方可以主張以房產證的房屋位置與合同約定不一致為由，向法院申請合同無效。買方對其在合同簽訂時未審核房屋產權信息的疏漏需要承擔一定的不利后果。

　　4. 因賣方無理拒絕配合過戶而產生無法過戶的風險。

　　拆遷安置房買賣合同簽訂后，買方已經按照約定將購房款全部支付給賣方，待賣方拿到房產證之后，賣法考慮到此時房屋的價格已經大幅上漲，此時會找各種借口拖延配合買方辦理過戶手續。由于辦理房屋過戶手續必須買賣雙方親自到場，如賣方無法到場，買方也無法辦理過戶手續。

　　5. 因雙方并未簽訂書面拆遷房買賣合同而導致合同并未成立的風險。

　　雙方僅以口頭形式約定拆遷安置房的買賣，并未簽訂書面合同。即使買方已經向賣方支付了全部的購房款，因為雙方并未就特定房屋的買賣訂立書面合同，那么買方很難通過法律途徑要求賣方將房屋過戶給他。法院會以雙方并未簽訂合同為理由，判決駁回買方的訴訟請求，僅僅判決要求賣方將當初收取買方的購房款返還給買方。

　　6. 因售房人并無出售房屋資格而導致買賣合同被判決無效的風險。

　　拆遷安置房買賣合同已經簽訂，買方已經根據約定將購房款全部支付給賣方，賣方也答應今后會配合買方辦理房屋過戶手續，但是由于賣方并非是所售房屋的唯一合法所有權人，該房屋的其他合法所有權人會以簽訂房屋買賣合同時未經其同意而向法院主張合同無效或者解除合同。

　　筆者以上所羅列的爭議及糾紛并不能完全概括拆遷安置房買賣過程中的所有糾紛，但是至少有一點可以確認的是，買方購買拆遷安置房存在一定的風險。

　　為此，為了規避此類風險，筆者通過參考相關判例歸納出以下措施，供大家予以參考。

　　1. 一定要簽訂書面合同。

　　對于拆遷安置房的買賣，雙方務必簽訂書面的買賣合同。最好的辦法是在賣方所在的村委會相關工作人員的見證下簽訂合同。

　　2. 一定要確保所購房屋的真實性，屬于清潔所有權。

　　在簽訂合同之前，買方需要對賣方所售房屋的情況進行核查，核查賣方是否對該房屋擁有所有權，該房屋上是否設有抵押、保證等擔保物權，賣方是否已經將房屋出租給其他人等等。同時，買方可以要求在買賣合同訂立，賣方必須對其所售房屋的真實性及干凈權利予以保證;如有違反，賣方必須承擔買方全部損失，包括但不限于今后因房屋買賣合同被撤銷，買方因購買同類房屋所遭受的差價損失以及房屋裝修損失等。

　　3. 在合同中明確辦理初次房產證及房屋過戶等相關階段的費用承擔。

　　為保障將來房屋能夠順利過戶以及明確過戶的費用承擔問題，買方可以要求在合同中訂立該類的條款，如：賣方必須協助買方辦理房產過戶手續，辦理產權過戶手續的費用由買方承擔。如果賣方有能力在第一次辦產權證時，直接辦到買方名下，費用由買方承擔;如果賣方無能力直接辦買方的產權證，必須辦理賣方的產權證后，再辦理過戶手續，辦理賣方產權證的費用由賣方承擔，辦理過戶手續費用由買方承擔。

　　4. 通過約定違約金或預先留置部分購房款以確保將來合同能順利履行。

　　對于賣方拒絕協助買方辦理房屋過戶手續問題，買方可以事先約定，對于購房款，買方可以預留一定的比例，待賣方協助其辦理完過戶手續之后再予以支付，建議所預留的部分可以為所購房屋售價的5%-10%。

　　5. 要求售房人近親屬作為見證人在合同上簽字確認。

　　為確保簽訂拆遷安置房的賣方具有買賣房屋的唯一資格，條件許可的話，買方可以要求包括賣方在內的近親屬在買賣合同見證人一欄予以簽字確認，表示對該房屋的買賣予以知曉并同意。

　　以上提供的指導建議并不足以規避拆遷安置房買賣的風險，各位可以結合現實生活中所遇到的問題總結出更好的辦法予以規避，爭取通過簽約前的調查、簽約時的冷靜仔細具體的約定、簽約后的積極維權等方式，維護自己的合法權益。一旦無法通過協商方式解決的糾紛，就需要考慮是否通過法律途徑尋求保護。對于房產這類的典型不動產，唯有在不動產登記部門進行登記確認的，才是在法律上真正屬于自己的財產。

【農村拆遷安置房買賣合同】相關文章：